4.3. Стоимость арендной платы может изменяться в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

4.4. Помимо арендной платы Заказчик обязан оплатить стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС, управлению и технической эксплуатации ими, а также затраты Исполнителя, указанные в п. 3.1.8 . настоящего Договора.

4.5. Заказчик производит 100% предварительную оплату услуг по перебазировке (до строительного объекта и обратно), монтажу и демонтажу ПС на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику в момент заключения настоящего договора. Оплата производится не позднее 3-х дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг. При изменении объема услуг, оплаченного по данному счету, окончательный расчет за оказанные услуги по перебазировке (до строительного объекта и обратно), монтажу и демонтажу ПС производится Заказчиком в течение 5 дней после получения счетов, выставленных Исполнителем на основании справок о выполнении работ, и актов сдачи-приемки услуг (работ). По согласованию с Исполнителем оплата может производиться не позднее, чем через десять дней после окончания расчетного месяца.Затраты, указанные в п.3.1.8 оплачиваются Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.

4.7. При монтаже, демонтаже ПС (башенных кранов и гусеничных кранов в башенно–стреловом исполнении) в сложных, стесненных условиях (не соответствующих руководству по монтажу крана) оплата данных услуг производится с применением повышенного коэффициента 1,2.

4.10. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате арендных и иных платежей по договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при расчетах векселями (собственными и банкровскими) – дата подписания акта приема–передачи, материалами – дата подписания зачета.

5.1. Несвоевременная оплата и отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки, а также невыполнение других условий договора является основанием для прекращения оказания услуг ПС.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты по пп. 4.2, 4.5, а также несвоевременного подписания актов сдачи-приемки услуг (работ), Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Несвоевременная оплата, отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки, а также невыполнение других условий договора является основанием для прекращения оказания услуг ПС.

5.3. За простой ПС, выведенных из строя по вине Заказчика, последний возмещает затраты Исполнителю за весь период простоя из расчета стоимости машино–смены за каждый день простоя. При этом замена выведенного из строя ПС не производится. Восстановление выведенного из строя ПС производится за счёт Заказчика по его письменной просьбе, гарантирующего оплату ремонта по согласованной калькуляции на момент ущерба с предварительной оплатой.

5.4. В случаях утраты, хищения, повреждения, разукомплектования или уничтожения ПС по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю понесенный ущерб в полном объеме, исходя из рыночной цены на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в Арбитражный суд.

5.5. При использовании ПС сторонними организациями или самовольном использовании ПС без согласования с Исполнителем, Заказчик уплачивает 3–х кратную стоимость машино–смены за каждый день нарушения (сверх стоимости выполненной работы). Факт использования ПС сторонними организациями или самовольного использования строительных машин без согласования с Исполнителем подтверждается актом, совместно составляемым Заказчиком и Исполнителем в произвольной форме, который является основанием для оплаты. В случае отказа от составления и подписания данного акта Заказчиком, в акте ставится соответствующая отметка.

5.6. Оплату за простой ПС на объектах Заказчика виновная сторона производит в размере стоимости машино–часа за каждый час простоя. Основанием для предъявления требований по оплате простоя из–за отсутствия электроэнергии, фронта работ является сменный рапорт. Простои по другим причинам оформляются двухсторонним актом (произвольная форма), который также является основанием для оплаты.

5.7. При приостановлении работ ПС по требованию Ростехнадзора, затраты, связанные с простоем и пуском в работу ПС, стороны несут пропорционально вине за действия, приведшие к приостановлению работ.

5.8. В случае отказа Заказчика от заявки без предупреждения или менее чем за 8 часов до начала смены, стоимость вынужденного простоя оплачивается по цене рабочей смены.

5.9. При температуре воздуха и скорости ветра, определённым в ППРк, ограниченной видимости, составляется двухсторонний Акт о прекращении работы ПС совместно составляемым Заказчиком и Исполнителем в произвольной форме. При этом оплата за простой не производится.

5.10. При необходимости проведения диагностирования установленных на объекте ПС, Исполнитель заранее, не позднее, чем за 5 календарных дней письменно уведомляет Заказчика о времени остановки ПС. При обнаружении в процессе диагностики дефектов, допущенных заводом–изготовителем, время на устранение этих дефектов и время на проведение самой диагностики не считается простоем по вине Исполнителя и данное время не оплачивается Заказчиком.

5.11. Ответственность за сохранность элементов ПС, транспортируемых Исполнителем на Объект Заказчика, у Заказчика наступает, с момента приемки элементов ПС.

5.12. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении договора.

6.1. Исполнитель отвечает за обслуживание и ремонт предмета аренды.

6.2. В случае поломки предмета аренды Заказчик незамедлительно сообщает об этом Исполнителю по телефону, а затем дублирует данное сообщение по электронной почте или телеграммой.

6.3. В случае поломки предмета аренды, Исполнитель обязан направить мастера для осмотра предмета аренды на стройплощадке Заказчика и осуществить ремонт не позднее 6 (шести) часов с момента получения письменного сообщения Заказчика. При необходимости проведения ремонта предмета аренды с заменой запчастей (грузовая лебедка, электродвигатель, поставляемых из Германии), Исполнитель обязан осуществить ремонт предмета аренды в течение 132 (ста тридцати двух) часов с момента получения письменного сообщения Заказчика.

6.4. Исполнитель не отвечает за ущерб и убытки, понесенные Заказчиком во время проведения ремонта, при этом арендная плата и услуги машиниста за время ремонта и все случаи простоев предмета аренды, по вине Исполнителя не подлежат начислению, а уплаченные суммы подлежат зачету в счет будущих платежей.

6.5. В случае поломки, повреждения объекта аренды по вине Заказчика, после составления двухстороннего акта, все ремонтные услуги оказываются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком на основании выставленного счета. Также Заказчик оплачивает аренду ПС за время простоя (во время ремонта), в случае, изложенном в настоящем пункте договора.

6.6. Ежесменная норма эксплуатации ПС Заказчиком составляет не менее 8 (восьми) часов. Эксплуатация ПС Заказчиком ниже данной нормы допускается только по согласованию с Исполнителем.

7.1. ПС переданы во временное пользование на срок (срок аренды либо пресекательный срок) с момента передачи по Акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему договору).

7.2. Датой окончания аренды считается дата подписания Акта приема - передачи грузоподъемных механизмов в демонтаж (Приложение № 6 к настоящему договору).

7.3. Если за десять дней до истечения срока договора стороны не сообщили письменно о его расторжении, он считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, договор может продлеваться неограниченное число раз.

7.5. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в Приложения к настоящему договору путем подписания новых Приложений. При этом новое приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с даты подписания сторонами Приложения в новой редакции.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств по настоящему договору в силу обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы длится в течение срока, указанного в п. 9.4 договора, то на этот срок продлевается действие настоящего договора.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно в течение 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

8.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более тридцати календарных дней, то Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по преодолению создавшейся ситуации, однако если в течение дополнительных 10 (десяти) календарных дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то любая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Дого­вора в одностороннем порядке.

9.1. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Заказчику, соответствующее письменное уведомление (Приложение № 4 к настоящему договору) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях, которые Стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств по настоящему договору:

9.1.1. Если просроченная задолженность Заказчика по оплате арендного платежа, услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС, управлению и технической эксплуатации ими, превысит 30 (тридцать) календарных дней;

9.1.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п. 3.1.2. договора, а также повреждения или уничтожения предмета аренды по вине Заказчика;

9.1.3. Если в отношении Заказчика начата процедура банкротства;

9.1.4. В случае приостановления или прекращения деятельности Заказчика, его неплатежеспособности, ликвидации, лишения права заниматься деятельностью, которая требует наличия лицензии, если эта деятельность связана с использованием предмета аренды

9.2. При наступлении любого из случаев, указанных в п. 9.1 договора, Исполнитель по своему выбору имеет право:

9.2.1. Потребовать от Заказчика, а Заказчик обязан выполнить данное требование, в течение 7(семи) рабочих дней осуществить арендную плату за предмет аренды, своевременно письменно уведомив Исполнителя о намерении выполнить данное действие;

9.2.2. По истечении десятидневного срока после неисполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате арендной платы и услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС, управлению и технической эксплуатации ими в полном объеме, Исполнитель имеет право демонтировать и вывезти ПС со стройплощадки Заказчика без рассмотрения претензий Заказчика. При расторжении договора в этом случае, платежи, произведенные Заказчиком в соответствии с п. 4.5 настоящего договора, Заказчику не возвращаются.

9.3. В случае расторжения договора Исполнителем по основаниям, указанным в п. 9.1 договора, Заказчик не имеет права требовать возмещения каких-либо убытков, полученных в результате такого расторжения. При этом сумма уплаченных ранее арендных платежей Заказчику не возвращается.