3.1.18. Принять ПС по Акту приема-передачи грузоподъемных механизмов после монтажа в работу (Приложение № 5 к настоящему договору), согласно требований ППР, а также сдачи ПС государственному инспектору Ростехнадзора с составлением соответствующих документов.

3.1.19. Своевременно оплачивать арендную плату, услуги по управлению и технической эксплуатации ПС, а также затраты, указанные в п 3.1.8. настоящего договора.

3.1.20. Оплатить стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС авансовым способом в полном объёме.

3.1.21. Не препятствовать Исполнителю в проведении контроля за состоянием ПС, для чего обеспечить доступ представителей Исполнителя на территорию и в служебные помещения Заказчика для проверки состояния объекта аренды и оказания услуг по сервисному обслуживанию, согласно Графика сервисного обслуживания, составляемого Исполнителем и предоставляемого Заказчику.

3.1.22. Без получения предварительного письменного согласия Исполнителя не допускать конструктивных изменений ПС, не устанавливать на них какое-либо оборудование, не предусмотренное техническими характеристиками, а также не изменять внешний вид, в том числе не размещать рекламу.

3.1.23. Вернуть ПС по Акту приема-передачи грузоподъемных механизмов в демонтаж (Приложение № 6 к настоящему договору) в случае окончания срока действия настоящего договора, либо до окончания срока в случаях предусмотренных настоящим договором.

3.1.24. Выполнить другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.1.25. Осуществить возврат ПС по истечению срока аренды в месте нахождения Исполнителя.

3.1.26. Использовать ПС не менее 8 (восьми) часов в рабочую смену. Использование ПС Заказчиком ниже данной нормы допускается только по согласованию с Исполнителем.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Использовать ПС в течение срока аренды по прямому назначению.

3.2.2. Предъявлять Исполнителю требования, вытекающие из настоящего договора, в частности в отношении качества предоставления услуг и в других случаях ненадлежащего исполнения договора Исполнителем.

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, а также размер ежемесячной арендной платы определяется на основании согласованной сторонами Спецификации (Приложении № 1 к настоящему договору) исходя из объема услуг, указанного в заявке Заказчика.

4.3. Стоимость арендной платы может изменяться в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

4.4. Помимо арендной платы Заказчик обязан оплатить стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС, управлению и технической эксплуатации ими, а также затраты Исполнителя, указанные в п. 3.1.8 . настоящего Договора.

4.5. Заказчик производит 100% предварительную оплату услуг по перебазировке (до строительного объекта и обратно), монтажу и демонтажу ПС на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику в момент заключения настоящего договора. Оплата производится не позднее 3-х дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг. При изменении объема услуг, оплаченного по данному счету, окончательный расчет за оказанные услуги по перебазировке (до строительного объекта и обратно), монтажу и демонтажу ПС производится Заказчиком в течение 5 дней после получения счетов, выставленных Исполнителем на основании справок о выполнении работ, и актов сдачи-приемки услуг (работ). По согласованию с Исполнителем оплата может производиться не позднее, чем через десять дней после окончания расчетного месяца.Затраты, указанные в п.3.1.8 оплачиваются Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.

4.7. При монтаже, демонтаже ПС (башенных кранов и гусеничных кранов в башенно–стреловом исполнении) в сложных, стесненных условиях (не соответствующих руководству по монтажу крана) оплата данных услуг производится с применением повышенного коэффициента 1,2.

4.10. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате арендных и иных платежей по договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при расчетах векселями (собственными и банкровскими) – дата подписания акта приема–передачи, материалами – дата подписания зачета.

5.1. Несвоевременная оплата и отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки, а также невыполнение других условий договора является основанием для прекращения оказания услуг ПС.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты по пп. 4.2, 4.5, а также несвоевременного подписания актов сдачи-приемки услуг (работ), Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Несвоевременная оплата, отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки, а также невыполнение других условий договора является основанием для прекращения оказания услуг ПС.

5.3. За простой ПС, выведенных из строя по вине Заказчика, последний возмещает затраты Исполнителю за весь период простоя из расчета стоимости машино–смены за каждый день простоя. При этом замена выведенного из строя ПС не производится. Восстановление выведенного из строя ПС производится за счёт Заказчика по его письменной просьбе, гарантирующего оплату ремонта по согласованной калькуляции на момент ущерба с предварительной оплатой.

5.4. В случаях утраты, хищения, повреждения, разукомплектования или уничтожения ПС по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю понесенный ущерб в полном объеме, исходя из рыночной цены на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в Арбитражный суд.

5.5. При использовании ПС сторонними организациями или самовольном использовании ПС без согласования с Исполнителем, Заказчик уплачивает 3–х кратную стоимость машино–смены за каждый день нарушения (сверх стоимости выполненной работы). Факт использования ПС сторонними организациями или самовольного использования строительных машин без согласования с Исполнителем подтверждается актом, совместно составляемым Заказчиком и Исполнителем в произвольной форме, который является основанием для оплаты. В случае отказа от составления и подписания данного акта Заказчиком, в акте ставится соответствующая отметка.

5.6. Оплату за простой ПС на объектах Заказчика виновная сторона производит в размере стоимости машино–часа за каждый час простоя. Основанием для предъявления требований по оплате простоя из–за отсутствия электроэнергии, фронта работ является сменный рапорт. Простои по другим причинам оформляются двухсторонним актом (произвольная форма), который также является основанием для оплаты.

5.7. При приостановлении работ ПС по требованию Ростехнадзора, затраты, связанные с простоем и пуском в работу ПС, стороны несут пропорционально вине за действия, приведшие к приостановлению работ.

5.8. В случае отказа Заказчика от заявки без предупреждения или менее чем за 8 часов до начала смены, стоимость вынужденного простоя оплачивается по цене рабочей смены.

5.9. При температуре воздуха и скорости ветра, определённым в ППРк, ограниченной видимости, составляется двухсторонний Акт о прекращении работы ПС совместно составляемым Заказчиком и Исполнителем в произвольной форме. При этом оплата за простой не производится.

5.10. При необходимости проведения диагностирования установленных на объекте ПС, Исполнитель заранее, не позднее, чем за 5 календарных дней письменно уведомляет Заказчика о времени остановки ПС. При обнаружении в процессе диагностики дефектов, допущенных заводом–изготовителем, время на устранение этих дефектов и время на проведение самой диагностики не считается простоем по вине Исполнителя и данное время не оплачивается Заказчиком.

5.11. Ответственность за сохранность элементов ПС, транспортируемых Исполнителем на Объект Заказчика, у Заказчика наступает, с момента приемки элементов ПС.

5.12. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении договора.

6.1. Исполнитель отвечает за обслуживание и ремонт предмета аренды.

6.2. В случае поломки предмета аренды Заказчик незамедлительно сообщает об этом Исполнителю по телефону, а затем дублирует данное сообщение по электронной почте или телеграммой.

6.3. В случае поломки предмета аренды, Исполнитель обязан направить мастера для осмотра предмета аренды на стройплощадке Заказчика и осуществить ремонт не позднее 6 (шести) часов с момента получения письменного сообщения Заказчика. При необходимости проведения ремонта предмета аренды с заменой запчастей (грузовая лебедка, электродвигатель, поставляемых из Германии), Исполнитель обязан осуществить ремонт предмета аренды в течение 132 (ста тридцати двух) часов с момента получения письменного сообщения Заказчика.

6.4. Исполнитель не отвечает за ущерб и убытки, понесенные Заказчиком во время проведения ремонта, при этом арендная плата и услуги машиниста за время ремонта и все случаи простоев предмета аренды, по вине Исполнителя не подлежат начислению, а уплаченные суммы подлежат зачету в счет будущих платежей.

6.5. В случае поломки, повреждения объекта аренды по вине Заказчика, после составления двухстороннего акта, все ремонтные услуги оказываются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком на основании выставленного счета. Также Заказчик оплачивает аренду ПС за время простоя (во время ремонта), в случае, изложенном в настоящем пункте договора.

6.6. Ежесменная норма эксплуатации ПС Заказчиком составляет не менее 8 (восьми) часов. Эксплуатация ПС Заказчиком ниже данной нормы допускается только по согласованию с Исполнителем.

7.1. ПС переданы во временное пользование на срок (срок аренды либо пресекательный срок) с момента передачи по Акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему договору).

7.2. Датой окончания аренды считается дата подписания Акта приема - передачи грузоподъемных механизмов в демонтаж (Приложение № 6 к настоящему договору).

7.3. Если за десять дней до истечения срока договора стороны не сообщили письменно о его расторжении, он считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, договор может продлеваться неограниченное число раз.

7.5. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в Приложения к настоящему договору путем подписания новых Приложений. При этом новое приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с даты подписания сторонами Приложения в новой редакции.