3.1.6. Ежедневно отмечать в сменном рапорте фактически отработанное время и время простоя с указанием его причины, чтобы общее количество часов соответствовало времени заявленной смены и по каждому рапорту подписывать справку о выполнении работ.

3.1.7. Вести согласование с владельцами линий электропередачи, связи, линейных объектов инфраструктуры, находящихся в зоне действия ПС, по их отключению или переносу. Оформлять наряд–допуск при работе в зоне действия ЛЭП в 2-х экземплярах.

3.1.8. Компенсировать затраты Исполнителя, связанные с весенним закрытием дорог и улиц и транспортировкой строительных машин через мосты и виадуки, а также перевозкой негабаритных узлов ПС в городе и за его пределами, на основании представленных Исполнителем счетов.

3.1.9. Оформлять пропуска на выделяемые ПС, автотранспорт и обслуживающий персонал при работе на режимных объектах.

3.1.10. В сроки, согласованные с Исполнителем, передавать по акту в соответствии с техническими требованиями нижнее строение для рельсовых путей, балластную призму, площадку для монтажа (демонтажа) согласно ППР.

3.1.11. Выполнять работы по подводке электроэнергии к ПС с установкой электрорубильника. Не позднее, чем в течение 10 рабочих дней после проведения Исполнителем технического освидетельствования ПС после монтажа, обеспечивать пуск в постоянную эксплуатацию (вызов инспектора РТН, устранение замечаний и т.д.). Неиспользование ПС сверх этого срока расценивается как простой по вине Заказчика и оплачивается в соответствии с п. 5.5. договора.

3.1.12. За пять дней до начала следующего месяца представлять Исполнителю информацию в письменном виде о планируемом режиме работы всех ПС на месяц.

3.1.13. В случае консервации объекта или длительной остановке ПС на объекте по другой причине, в том числе из–за отсутствия расчетов за выполненные работы, оплачивать затраты по простою ПС согласно Приложению № 1 к настоящему договору исходя из стоимости машино-смены.

3.1.14. Ежеквартально (в течение 20 дней со дня окончания последнего месяца квартала) или при возникновении конфликтной ситуации (в течение 5 дней) подтверждать объемы выполненных работ актами сверки.

3.1.15. Предоставить Исполнителю образцы штампов и подписей ответственных лиц за оформление документов первичного учета на оказанные услуги в виде письма, подписанного руководителем Заказчика.

3.1.16. Подготовить фундамент для монтажа ПС за счет собственных средств.

3.1.17. Уведомить Исполнителя о готовности Стройплощадки к пуску ПС в эксплуатацию письменно.

3.1.18. Принять ПС по Акту приема-передачи грузоподъемных механизмов после монтажа в работу (Приложение № 5 к настоящему договору), согласно требований ППР, а также сдачи ПС государственному инспектору Ростехнадзора с составлением соответствующих документов.

3.1.19. Своевременно оплачивать арендную плату, услуги по управлению и технической эксплуатации ПС, а также затраты, указанные в п 3.1.8. настоящего договора.

3.1.20. Оплатить стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС авансовым способом в полном объёме.

3.1.21. Не препятствовать Исполнителю в проведении контроля за состоянием ПС, для чего обеспечить доступ представителей Исполнителя на территорию и в служебные помещения Заказчика для проверки состояния объекта аренды и оказания услуг по сервисному обслуживанию, согласно Графика сервисного обслуживания, составляемого Исполнителем и предоставляемого Заказчику.

3.1.22. Без получения предварительного письменного согласия Исполнителя не допускать конструктивных изменений ПС, не устанавливать на них какое-либо оборудование, не предусмотренное техническими характеристиками, а также не изменять внешний вид, в том числе не размещать рекламу.

3.1.23. Вернуть ПС по Акту приема-передачи грузоподъемных механизмов в демонтаж (Приложение № 6 к настоящему договору) в случае окончания срока действия настоящего договора, либо до окончания срока в случаях предусмотренных настоящим договором.

3.1.24. Выполнить другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.1.25. Осуществить возврат ПС по истечению срока аренды в месте нахождения Исполнителя.

3.1.26. Использовать ПС не менее 8 (восьми) часов в рабочую смену. Использование ПС Заказчиком ниже данной нормы допускается только по согласованию с Исполнителем.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Использовать ПС в течение срока аренды по прямому назначению.

3.2.2. Предъявлять Исполнителю требования, вытекающие из настоящего договора, в частности в отношении качества предоставления услуг и в других случаях ненадлежащего исполнения договора Исполнителем.

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, а также размер ежемесячной арендной платы определяется на основании согласованной сторонами Спецификации (Приложении № 1 к настоящему договору) исходя из объема услуг, указанного в заявке Заказчика.

4.3. Стоимость арендной платы может изменяться в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

4.4. Помимо арендной платы Заказчик обязан оплатить стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу ПС, управлению и технической эксплуатации ими, а также затраты Исполнителя, указанные в п. 3.1.8 . настоящего Договора.

4.5. Заказчик производит 100% предварительную оплату услуг по перебазировке (до строительного объекта и обратно), монтажу и демонтажу ПС на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику в момент заключения настоящего договора. Оплата производится не позднее 3-х дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг. При изменении объема услуг, оплаченного по данному счету, окончательный расчет за оказанные услуги по перебазировке (до строительного объекта и обратно), монтажу и демонтажу ПС производится Заказчиком в течение 5 дней после получения счетов, выставленных Исполнителем на основании справок о выполнении работ, и актов сдачи-приемки услуг (работ). По согласованию с Исполнителем оплата может производиться не позднее, чем через десять дней после окончания расчетного месяца.Затраты, указанные в п.3.1.8 оплачиваются Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.

4.7. При монтаже, демонтаже ПС (башенных кранов и гусеничных кранов в башенно–стреловом исполнении) в сложных, стесненных условиях (не соответствующих руководству по монтажу крана) оплата данных услуг производится с применением повышенного коэффициента 1,2.

4.10. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате арендных и иных платежей по договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при расчетах векселями (собственными и банкровскими) – дата подписания акта приема–передачи, материалами – дата подписания зачета.

5.1. Несвоевременная оплата и отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки, а также невыполнение других условий договора является основанием для прекращения оказания услуг ПС.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты по пп. 4.2, 4.5, а также несвоевременного подписания актов сдачи-приемки услуг (работ), Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Несвоевременная оплата, отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки, а также невыполнение других условий договора является основанием для прекращения оказания услуг ПС.

5.3. За простой ПС, выведенных из строя по вине Заказчика, последний возмещает затраты Исполнителю за весь период простоя из расчета стоимости машино–смены за каждый день простоя. При этом замена выведенного из строя ПС не производится. Восстановление выведенного из строя ПС производится за счёт Заказчика по его письменной просьбе, гарантирующего оплату ремонта по согласованной калькуляции на момент ущерба с предварительной оплатой.

5.4. В случаях утраты, хищения, повреждения, разукомплектования или уничтожения ПС по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю понесенный ущерб в полном объеме, исходя из рыночной цены на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в Арбитражный суд.

5.5. При использовании ПС сторонними организациями или самовольном использовании ПС без согласования с Исполнителем, Заказчик уплачивает 3–х кратную стоимость машино–смены за каждый день нарушения (сверх стоимости выполненной работы). Факт использования ПС сторонними организациями или самовольного использования строительных машин без согласования с Исполнителем подтверждается актом, совместно составляемым Заказчиком и Исполнителем в произвольной форме, который является основанием для оплаты. В случае отказа от составления и подписания данного акта Заказчиком, в акте ставится соответствующая отметка.

5.6. Оплату за простой ПС на объектах Заказчика виновная сторона производит в размере стоимости машино–часа за каждый час простоя. Основанием для предъявления требований по оплате простоя из–за отсутствия электроэнергии, фронта работ является сменный рапорт. Простои по другим причинам оформляются двухсторонним актом (произвольная форма), который также является основанием для оплаты.

5.7. При приостановлении работ ПС по требованию Ростехнадзора, затраты, связанные с простоем и пуском в работу ПС, стороны несут пропорционально вине за действия, приведшие к приостановлению работ.

5.8. В случае отказа Заказчика от заявки без предупреждения или менее чем за 8 часов до начала смены, стоимость вынужденного простоя оплачивается по цене рабочей смены.

5.9. При температуре воздуха и скорости ветра, определённым в ППРк, ограниченной видимости, составляется двухсторонний Акт о прекращении работы ПС совместно составляемым Заказчиком и Исполнителем в произвольной форме. При этом оплата за простой не производится.

5.10. При необходимости проведения диагностирования установленных на объекте ПС, Исполнитель заранее, не позднее, чем за 5 календарных дней письменно уведомляет Заказчика о времени остановки ПС. При обнаружении в процессе диагностики дефектов, допущенных заводом–изготовителем, время на устранение этих дефектов и время на проведение самой диагностики не считается простоем по вине Исполнителя и данное время не оплачивается Заказчиком.

5.11. Ответственность за сохранность элементов ПС, транспортируемых Исполнителем на Объект Заказчика, у Заказчика наступает, с момента приемки элементов ПС.

5.12. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении договора.