Утративший силу
3.3.13. В случае повреждения Исполнителем инженерных коммуникаций (электросеть, теплотрасса, водоводов и т.д.), которые не были указаны в ППР и не доведены до Исполнителя, самостоятельно возмещать ущерб, причиненный третьим лицам, в полном объеме.
3.4.1. Предъявлять Исполнителю требования, вытекающие из настоящего договора, в том числе в отношении качества предоставления услуг и в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Исполнителем.
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованной(ых) сторонами Спецификации(ий) (Приложение № 4 к настоящему договору) или Спецификации(ий) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору) исходя из объема услуг, указанного в Заявках на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору), Актах сдачи-приемки оказанных услуг, составленных по форме, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору.
4.2. Сдача Исполнителем и приемка Заказчиком оказанных по настоящему договору услуг осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) и счет на оплату с указанием номера договора направляются Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного месяца.
4.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) подписывает (согласует) его либо направляет Исполнителю возражения по такому акту.
4.2.3. В случае не согласования Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) или не направления возражений по такому акту Заказчиком в срок, указанный в п. 4.2.2 настоящего договора, Исполнитель делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору), подписывает его, и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) считается согласованным Сторонами и услуги – оказанными.
4.3. Заказчик ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги Строительной техники с экипажем на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) и счета на оплату с указанием номера договора.
4.4. Заказчик оплачивает услуги по перебазировке Строительной техники путем авансирования или по факту оказания услуг в соответствии со Спецификацией(ями) (Приложение № 4 к настоящему договору) в следующем порядке:
4.4.1 Оплата указанных услуг путем авансирования осуществляется на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг.
В случае согласования Сторонами аванса в размере менее 100 % (ста процентов) окончательный расчет осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании дополнительного счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).
В случае согласования Сторонами аванса в размере, равном 100 % (сто процентов), после оказания Исполнителем услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).
4.4.2. Оплата указанных услуг по факту оказания услуг осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).
4.5. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате услуг по настоящему договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Стороны несут ответственность за действия и/или бездействие третьих лиц, направленные на исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, как за свои собственные (в частности, в случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору), в том числе за выполнение третьими лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых и иных актов государственных органов.
5.3. Неустойку за простой Строительной техники на объектах Заказчика несет виновная сторона. В случае наличия вины Заказчика неустойка (пени) за простой Строительной техники взимается с Заказчика в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. В случае наличия вины Исполнителя неустойка (пени) за простой Строительной техники с Заказчика не взимается и взимается с Исполнителя в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачислению в счет будущих платежей либо возврату Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.3, 4.4 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.5. В случае простоя Строительной техники, поврежденной по вине Заказчика, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом восстановление поврежденной Строительной техники производится за счёт Заказчика по его письменному требованию, гарантирующему оплату ремонта по согласованной Сторонами калькуляции с предварительной оплатой.
5.6. При использовании Строительной техники сторонними организациями или самовольном использовании Строительной техники без согласования с Исполнителем, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) исходя из 3-хкратной стоимости машино-часа за каждый час работы. Факт использования Строительной техники сторонними организациями или самовольного использования Строительной техники без согласования с Исполнителем подтверждается актом. Акт составляется Исполнителем в произвольной форме и направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента такого использования. Заказчик согласовывает акт или направляет обоснованный отказ от его подписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения. В случае, если в течение 10 рабочих дней Заказчик не согласовывает акт или не направляет обоснованный отказ от его подписания, акт считается принятым Заказчиком.
5.7. За отказ от Заявки на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору) после 20:00 в день, предшествующий дню исполнения Заявки, Сторона вправе предъявить Стороне, отказавшейся от Заявки, штраф в размере стоимости 4 (четырех) машино-часов (для Строительной техники, не требующей перебазировки) или в размере стоимости 2 (двух) машино-часов (для Строительной техники, требующей перебазировки) за каждый факт отказа от Заявки.
5.8. В случае нарушения Исполнителем сроков начала оказания услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час просрочки в рабочую смену.
5.9. В случае простоя Строительной техники, поврежденной по вине Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену.
5.10. В случае утраты, гибели или повреждения Строительной техники Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения причиненного ущерба, исходя из рыночной цены Строительной техники на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в арбитражный суд, если Исполнитель докажет, что утрата, гибель или повреждение Строительной техники произошли по вине Заказчика.
5.11. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам Строительной техникой, его элементами, устройствами, оборудованием. Исполнитель вправе предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Заказчика.
5.12. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении настоящего договора.
5.13. Суммы неустоек (пеней, штрафов) могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы оплаты по настоящему договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору). В том случае, если обязанность по оплате услуг Заказчиком уже исполнена, излишне уплаченные Заказчиком суммы учитываются в счет будущих платежей по настоящему договору либо, если Заказчиком направлена Исполнителю претензия, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчиком.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору.
6.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
6.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с («(число)» (месяц) 20(год) г.) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Приложение № 4 – Спецификацию, Приложение № 5 –Спецификацию "Прайс" путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на тот же Пакет работ, на который имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на Пакет работ, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.
7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Заказчику, соответствующее письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 3 к настоящему Договору) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях, которые Стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств по настоящему Договору:
7.4.1. Если Заказчик просрочит исполнение обязанностей, предусмотренных п. 4.3, 4.4 настоящего договора, более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
7.4.3. В случае приостановления или прекращения деятельности Заказчика, его неплатежеспособности, ликвидации.
7.5. В случае расторжения настоящего договора Исполнителем по основаниям, указанным в п. 7.4 настоящего договора, Заказчик не имеет права требовать возмещения каких-либо убытков, полученных в результате такого расторжения. При этом сумма уплаченных ранее платежей Заказчику не возвращается.
7.6. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Исполнителю, письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 3 к настоящему Договору). Настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного уведомления Заказчика.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны, а в случае, предусмотренном п. 8.4 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи сторон.