СТД СМК 005-2013 Договор оказания услуг строительной техникой с экипажем

РАЗРАБОТАН ВЗАМЕН

СТД СМК 125-2009 Договор оказания услуг по предоставлению строительных машин с обслуживающим персоналом (с изменениями №2) от 21.07.2009 г.

ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: "05" августа 2013 г.

С изменениями № 1 от "12" сентября 2013 г.

С изменениями № 2 от "24" октября 2013 г.

С изменениями № 3 от "13" ноября 2013 г.

 

Договор № (номер договора)

оказания услуг строительной техникой с экипажем

г. Челябинск («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (наименование организации Исполнителя, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги строительными машинами и механизмами (далее – Строительная техника) с экипажем для выполнения строительно-монтажных и иных работ на объекте Заказчика и услуги по их перебазировке (адрес объекта Заказчика, инвестиционный проект, пакет работ, наименование услуг с указанием типа и марки Строительной техники, объем, стоимость, сроки оказания услуг, наличие и размер аванса по настоящему договору определены в Спецификации(ях) – Приложение № 4 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги Строительной техникой с экипажем и услуги по их перебазировке.

1.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании его Заявки на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Услуги по настоящему договору оказываются в рамках Пакета(ов) работ, указанного(ых) в Спецификации(ях) (Приложение № 4 к настоящему договору) и предусмотренного(ых) заключенным Заказчиком договором управления инвестиционным проектом: (наименование инвестиционного проекта с сайта ИСП).

1.4. Настоящий договор не подлежит заключению в случае оказания услуг грузоподъемными механизмами с экипажем для выполнения строительно-монтажных и иных работ, в этом случае заключается СТО СТД 001-2013 Договор оказания услуг грузоподъемных механизмов с экипажем.

1.5. Строительная техника направляется на объект Заказчика с комплектом Первичной учетной документации (справки ЭСМ-7, рапорты ЭСМ-3).

1.6. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных СТО «Реестр терминов develop-man».

2. Порядок оформления заявок

2.1. Заявка (Приложение № 1 к настоящему договору) и отказ от Заявки оформляются Заказчиком и направляются Исполнителю в письменном виде (электронной почтой, факсом, посредством информационной системы). В Заявке указывается вид Строительной техники, а также иные сведения, необходимые Исполнителю для оказания услуг по настоящему договору.

2.2. На Строительную технику, требующую перебазировки, Заказчик впервые представляет Исполнителю Заявку за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты перебазировки Строительной техники на Объект Заказчика. Последующие недельные Заявки Заказчик представляет Исполнителю еженедельно (по пятницам или по предпраздничным дням (если праздничный день приходится на пятницу), до 12.00). Еженедельная Заявка может представляться в иное время по согласованию с Исполнителем.

2.3. На Строительную технику, не требующую перебазировки, Заказчик представляет Исполнителю ежедневные Заявки до 15:30 в течение дня, предшествующего дню исполнения заявки, либо в случае согласования Исполнителем принятия заявки (в случае наличия необходимой Строительной техники) после 15:30 в течение дня, предшествующего дню исполнения заявки, и в день исполнения заявки.

2.4. В Заявке допускается указывать только тот вид Строительной техники, который указан в Спецификации(ях) (Приложение № 4 к настоящему договору) или Спецификации(ях) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору). При этом в Спецификации(ях) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору) указываются наименование услуг с указанием типа и марки Строительной техники и их стоимость за единицу измерения, на которые заменяются услуги, указанные в Спецификации(ях) (Приложение № 4 к настоящему договору), в случае необходимости такой замены и аналогичности услуг из Спецификации(ий) (Приложение № 4 к настоящему договору) услугам из Спецификации(ий) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору). Спецификация(ии) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору) признается(ются) Сторонами действующей(ими) после ее (их) подписания и только при наличии действующей(их) Спецификации(ий) (Приложение № 4 к настоящему договору).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги Строительной техникой с экипажем на Объекте Заказчика, управление и техническую эксплуатацию Строительной техники согласно принятой от Заказчика Заявке на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору), Спецификации(ям) (Приложение № 4 к настоящему договору) и Спецификации(ям) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору).

3.1.2. Оказывать услуги по перебазировке Строительной техники согласно принятой от Заказчика Заявке на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору), Спецификации(ям) (Приложение № 4 к настоящему договору) и Спецификации(ям) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору).

3.1.3. Обеспечить управление и техническую эксплуатацию Строительной техники экипажем, имеющим соответствующую квалификацию, свидетельства (удостоверения) на право управления данным видом Строительной техники.

3.1.4. Поддерживать исправное техническое состояние Строительной техники, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей, обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию Строительной техники (в пределах своей компетенции) на объектах Заказчика в соответствии со СНиП, нормативно-технической документацией, законодательством об охране труда.

3.1.5. Нести расходы по оплате услуг экипажа и расходы на его содержание, а также расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией Строительной техники, в том числе расходы на охрану Строительной техники, на оплату сборов, на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов.

3.1.6. Заменить члена экипажа по требованию Заказчика в случае нарушения им Проекта производства работ (далее – ППР), СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования или СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, в том числе в случае получения предписания об устранении нарушений.

3.1.7. Обеспечивать работоспособность и бесперебойную работу Строительной техники на объекте Заказчика. В случае поломки Строительной техники осуществить ремонт Строительной техники не позднее 1 (одного) часа с момента получения сообщения Заказчика. В случае превышения указанного срока ремонта Заказчик вправе отказаться от Заявки и вправе предъявить Исполнителю неустойку в соответствии с п. 5.9 настоящего договора. При этом Заказчик не несет ответственности, предусмотренной п. 5.7 настоящего договора.

3.1.8. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Не приступать к оказанию услуг, по которым предусмотрена выплата аванса согласно настоящего договора, в случае неисполнения Заказчиком условия об оплате аванса за такие услуги.

3.2.2. Приостановить оказание услуг Строительной техники с экипажем при отсутствии оплаты за ранее оказанные услуги согласно раздела 4 настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней.

3.2.3. Привлекать для оказания услуг по настоящему договору третьих лиц путем заключения договоров, которые должны соответствовать настоящему договору. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг по настоящему договору указанными третьими лицами.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Оплачивать услуги Строительной техники с экипажем, услуги по перебазировке в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.3.2. Использовать предоставленную Строительную технику по назначению без права передачи третьим лицам.

3.3.3. Обеспечивать Исполнителя информацией и документацией для выполнения Исполнителем своих обязательств.

3.3.4. Осуществлять своими силами и средствами оперативное руководство по использованию Строительной техники. В период использования обеспечивать безопасность движения на Объекте Заказчика и сохранность Строительной техники.

3.3.5. Своевременно направлять Исполнителю Заявку на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему Договору) на Строительную технику.

3.3.6. Провести вводный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте применительно к условиям на Объекте Заказчика, ознакомить экипаж Строительной техники с ППР под роспись в части, его касающейся.

3.3.7. Обеспечить к началу оказания услуг подъездные пути, рабочую площадку, освещение строительной площадки (в том числе при необходимости дополнительное освещение в темное время суток).

3.3.8. Организовывать безопасное производство работ Строительной техникой, осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией Строительной техники на объектах Заказчика в пределах своей компетенции, относящейся к коммерческой эксплуатации Строительной техники, в соответствии со СНиП, нормативно-технической документацией, законодательством об охране труда.

3.3.9. Обеспечить очистку, мойку колес Строительной техники, выезжающей за пределы территории Объекта Заказчика, за исключением техники на гусеничном ходу.

3.3.10. Ежедневно подписывать справку для расчетов за выполненные работы (услуги) (ЭСМ-7) с указанием фактически отработанного времени, времени простоя по вине Заказчика и по вине Исполнителя и причин простоя (шифр), а также рапорт о работе строительной машины (механизма) (ЭСМ-3).

3.3.11. Вести согласование с владельцами линий электропередачи, находящихся в зоне действия Строительной техники, по их отключению или переносу. Оформлять наряд-допуск при работе в зоне действия ЛЭП.

3.3.12. Оформлять пропуска на Строительную технику и экипаж при работе на режимных объектах.

3.3.13. В случае повреждения Исполнителем инженерных коммуникаций (электросеть, теплотрасса, водоводов и т.д.), которые не были указаны в ППР и не доведены до Исполнителя, самостоятельно возмещать ущерб, причиненный третьим лицам, в полном объеме.

3.3.14. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Предъявлять Исполнителю требования, вытекающие из настоящего договора, в том числе в отношении качества предоставления услуг и в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Исполнителем.

4. Порядок сдачи-приемки услуг (работ) и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованной(ых) сторонами Спецификации(ий) (Приложение № 4 к настоящему договору) или Спецификации(ий) «Прайс» (Приложение № 5 к настоящему договору) исходя из объема услуг, указанного в Заявках на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору), Актах сдачи-приемки оказанных услуг, составленных по форме, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору.

4.2. Сдача Исполнителем и приемка Заказчиком оказанных по настоящему договору услуг осуществляется в следующем порядке:

4.2.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) и счет на оплату с указанием номера договора направляются Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного месяца.

4.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) подписывает (согласует) его либо направляет Исполнителю возражения по такому акту.

4.2.3. В случае не согласования Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) или не направления возражений по такому акту Заказчиком в срок, указанный в п. 4.2.2 настоящего договора, Исполнитель делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору), подписывает его, и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) считается согласованным Сторонами и услуги – оказанными.

4.3. Заказчик ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги Строительной техники с экипажем на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору) и счета на оплату с указанием номера договора.

4.4. Заказчик оплачивает услуги по перебазировке Строительной техники путем авансирования или по факту оказания услуг в соответствии со Спецификацией(ями) (Приложение № 4 к настоящему договору) в следующем порядке:

4.4.1 Оплата указанных услуг путем авансирования осуществляется на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг.

В случае согласования Сторонами аванса в размере менее 100 % (ста процентов) окончательный расчет осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании дополнительного счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).

В случае согласования Сторонами аванса в размере, равном 100 % (сто процентов), после оказания Исполнителем услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).

4.4.2. Оплата указанных услуг по факту оказания услуг осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).

4.5. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.6. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате услуг по настоящему договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. Стороны несут ответственность за действия и/или бездействие третьих лиц, направленные на исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, как за свои собственные (в частности, в случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору), в том числе за выполнение третьими лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых и иных актов государственных органов.

5.3. Неустойку за простой Строительной техники на объектах Заказчика несет виновная сторона. В случае наличия вины Заказчика неустойка (пени) за простой Строительной техники взимается с Заказчика в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. В случае наличия вины Исполнителя неустойка (пени) за простой Строительной техники с Заказчика не взимается и взимается с Исполнителя в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачислению в счет будущих платежей либо возврату Исполнителем Заказчику по его требованию.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.3, 4.4 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. В случае простоя Строительной техники, поврежденной по вине Заказчика, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом восстановление поврежденной Строительной техники производится за счёт Заказчика по его письменному требованию, гарантирующему оплату ремонта по согласованной Сторонами калькуляции с предварительной оплатой.

5.6. При использовании Строительной техники сторонними организациями или самовольном использовании Строительной техники без согласования с Исполнителем, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) исходя из 3-хкратной стоимости машино-часа за каждый час работы. Факт использования Строительной техники сторонними организациями или самовольного использования Строительной техники без согласования с Исполнителем подтверждается актом. Акт составляется Исполнителем в произвольной форме и направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента такого использования. Заказчик согласовывает акт или направляет обоснованный отказ от его подписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения. В случае, если в течение 10 рабочих дней Заказчик не согласовывает акт или не направляет обоснованный отказ от его подписания, акт считается принятым Заказчиком.

5.7. За отказ от Заявки на строительную технику (Приложение № 1 к настоящему договору) после 20:00 в день, предшествующий дню исполнения Заявки, Сторона вправе предъявить Стороне, отказавшейся от Заявки, штраф в размере стоимости 4 (четырех) машино-часов (для Строительной техники, не требующей перебазировки) или в размере стоимости 2 (двух) машино-часов (для Строительной техники, требующей перебазировки) за каждый факт отказа от Заявки.

5.8. В случае нарушения Исполнителем сроков начала оказания услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час просрочки в рабочую смену.

5.9. В случае простоя Строительной техники, поврежденной по вине Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену.

5.10. В случае утраты, гибели или повреждения Строительной техники Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения причиненного ущерба, исходя из рыночной цены Строительной техники на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в арбитражный суд, если Исполнитель докажет, что утрата, гибель или повреждение Строительной техники произошли по вине Заказчика.

5.11. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам Строительной техникой, его элементами, устройствами, оборудованием. Исполнитель вправе предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Заказчика.

5.12. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении настоящего договора.

5.13. Суммы неустоек (пеней, штрафов) могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы оплаты по настоящему договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему договору). В том случае, если обязанность по оплате услуг Заказчиком уже исполнена, излишне уплаченные Заказчиком суммы учитываются в счет будущих платежей по настоящему договору либо, если Заказчиком направлена Исполнителю претензия, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчиком.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

6.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

6.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

7.Срок действия, изменение и расторжение договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с («(число)» (месяц) 20(год) г.) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Приложение № 4 – Спецификацию, Приложение № 5 –Спецификацию "Прайс" путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на тот же Пакет работ, на который имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на Пакет работ, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Заказчику, соответствующее письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 3 к настоящему Договору) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях, которые Стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств по настоящему Договору:

7.4.1. Если Заказчик просрочит исполнение обязанностей, предусмотренных п. 4.3, 4.4 настоящего договора, более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;

7.4.2. Если в отношении Заказчика начата процедура банкротства;

7.4.3. В случае приостановления или прекращения деятельности Заказчика, его неплатежеспособности, ликвидации.

7.5. В случае расторжения настоящего договора Исполнителем по основаниям, указанным в п. 7.4 настоящего договора, Заказчик не имеет права требовать возмещения каких-либо убытков, полученных в результате такого расторжения. При этом сумма уплаченных ранее платежей Заказчику не возвращается.

7.6. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Исполнителю, письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 3 к настоящему Договору). Настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного уведомления Заказчика.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны, а в случае, предусмотренном п. 8.4 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи сторон.

8.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

8.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. Срок для рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента получения. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

8.4. Если стороны настоящего договора владеют неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи удостоверяющего центра: (наименование удостоверяющего центра; ОГРН; ИНН; КПП; адрес регистрации) (далее – Удостоверяющий центр), то стороны настоящего Договора, являясь участниками электронного взаимодействия, в соответствии с положениями положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об электронной подписи" № 63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, пришли к соглашению, что все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора и иные документы и информация в рамках настоящего Договора, могут предоставляться (выставляться, направляться, передаваться, подаваться) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью, и (или) в виде электронного документа, подписанного с применением неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи. Документы, представляемые в указанной форме, признаются Сторонами равнозначными.

Сторонам настоящего договора известны и понятны в рамках настоящего договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых, утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.

В рамках настоящего договора термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном или ему подобном) носителе, подписанную уполномоченным представителем Стороны, а равно запись в электронном виде (электронный документ), подписанную электронной подписью.

8.5. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего договора является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего договора с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.

8.6. Все взаимооотношения между Сторонами по настоящему договору регулируются законодательством РФ, настоящим договором, стандартами develop-man (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта. Все указанные в настоящем договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайтах по адресам: http://develop-man.ru и http://dokipedia.ru. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем договоре Стандартов в отношениях по настоящему договору.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Форма заявки на строительную технику (согласно СТО Форма документа «Заявка на строительную технику» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149573);

Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (согласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5155167);

Приложение № 3. Форма уведомления о расторжении договора (согласно СТО Форма документа «Уведомление о расторжении договора» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5152983);

Приложение № 4. Спецификация(ии);

Приложение № 5. Спецификация(ии) «Прайс».

9. Адрес, платежные реквизиты исполнителя

Заказчик:
 Исполнитель:
(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика) (наименование организации Исполнителя) Юридический адрес: (Юридический адрес организации Исполнителя)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика) ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Исполнителя)
ОГРН: (ОГРН организации Заказчика) ОГРН: (ОГРН организации Исполнителя)
Р/с: (Р/с организации Заказчика) Р/с: (Р/с организации Исполнителя)
БИК: (БИК организации Заказчика) БИК: (БИК организации Исполнителя)
К/с: (К/с организации Заказчика) К/с: (К/с организации Исполнителя)
Сайт: (наименование сайта Заказчика) Сайт: (наименование сайта Исполнителя)
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика) Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Исполнителя)
__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика)/ __________________/(Ф.И.О. представителя Исполнителя)/

Приложение № 4

к договору оказания услуг строительной техникой с экипажем

№ (номер договора) от («(число)» ( месяц)20(год)г.договора )

(Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Поставка и оказание услуг по ИСП»).

Приложение № 5.

к договору оказания услуг строительной техникой с экипажем

№ (номер договора) от («(число)» ( месяц)20(год)г.договора )

(Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Прайс»).