Утративший силу
В случае согласования Сторонами аванса в размере менее 100 % (ста процентов) окончательный расчет осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании дополнительного счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору).
В случае согласования Сторонами аванса в размере, равном 100 % (сто процентов), после оказания Исполнителем услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услу (Приложение № 15 к настоящему договору).
4.3.2. Оплата указанных услуг по факту оказания услуг осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору).
4.4. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате услуг по настоящему договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) направляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного месяца.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) подписывает (согласует) его либо направляет Исполнителю возражения по такому акту.
5.3. В случае не согласования Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) или не направления возражений по такому акту Заказчиком в срок, указанный в п. 5.2 настоящего договора, Исполнитель делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки оказанных услуг Приложение № 15 к настоящему договору), подписывает его, и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) считается согласованным Сторонами и услуги – оказанными.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему договору, такая Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Несвоевременная оплата, немотивированный отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки является основанием для приостановления оказания услуг по настоящему договору с письменным уведомлением Заказчика за 3 (три) рабочих дня до дня такого приостановления.
6.3. Затраты за простой ГПМ на объектах Заказчика несет виновная сторона. В случае наличия вины Заказчика оплата за простой ГПМ взимается в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. В случае наличия вины Исполнителя оплата за простой ГПМ с Заказчика не взимается, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачислению в счет будущих платежей либо возврату Исполнителем Заказчику по его требованию.
6.4. За простой ГПМ, поврежденных по вине Заказчика, Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения затрат за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом восстановление поврежденного ГПМ производится за счёт Заказчика по его письменному требованию, гарантирующему оплату ремонта по согласованной Сторонами калькуляции с предварительной оплатой.
6.5. При использовании ГПМ сторонними организациями или самовольном использовании ГПМ без согласования с Исполнителем, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты исходя из 3-хкратной стоимости машино-часа за каждый час работы. Факт использования ГПМ сторонними организациями или самовольного использования ГПМ без согласования с Исполнителем подтверждается актом. Акт составляется Исполнителем в произвольной форме и направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента такого использования. Заказчик согласовывает акт или направляет обоснованный отказ от его подписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения. В случае, если в течение 10 рабочих дней Заказчик не согласовывает акт или не направляет обоснованный отказ от его подписания, акт считается принятым Заказчиком.
6.6. Основанием для предъявления требований к Заказчику по оплате простоя в случае отсутствия электроэнергии или фронта работ является сменный рапорт. Простои по другим причинам оформляются двухсторонним актом в произвольной форме в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 настоящего договора. При этом акт составляется и направляется Исполнителем при наличии вины Заказчика, или Заказчиком – при наличии вины Исполнителя. Данный акт является при наличии вины Заказчика основанием для оплаты простоя, а при наличии вины Исполнителя – основанием для не взимания платы с Заказчика и для зачета излишне уплаченных Заказчиком сумм в счет будущих платежей по настоящему договору или возврата Исполнителем излишне уплаченных сумм по требованию Заказчика.
6.7. В случае простоя ГПМ по вине Исполнителя, а также в случаях нарушения сроков, указанных в п. 2.1.8, 7.2 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом Исполнитель не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в связи с простоем ГПМ. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п. 9.6 настоящего договора за простой ГПМ при устранении поломок, указанных в п. 9.6 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену.
6.8. При обнаружении в процессе обслуживания ГПМ, предусмотренного п. 2.1.9 настоящего договора, допущенных заводом-изготовителем дефектов время на устранение таких дефектов и время на проведение самого обслуживания не считается простоем по вине Исполнителя.
6.9. При температуре воздуха и скорости ветра, определённым в ППРк, ограниченной видимости, Заказчиком и Исполнителем совместно в произвольной форме составляется двухсторонний Акт о прекращении работы грузоподъемных механизмов. При этом оплата Заказчиком за простой не производится.
6.10. В случае приостановления работ грузоподъемными механизмами по требованию органов Ростехнадзора, затраты, связанные с простоем и пуском в работу грузоподъемных механизмов, стороны несут пропорционально вине за действия, приведшие к приостановлению работ.
6.11. В случае утраты, гибели или повреждения ГПМ исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения причиненного ущерба, исходя из рыночной цены ГПМ на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в арбитражный суд, если Исполнитель докажет, что утрата, гибель или повреждение ГПМ произошли по вине Заказчика. При этом ответственность за сохранность элементов грузоподъемных механизмов у Заказчика наступает с момента приемки элементов ГПМ.
6.12. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам предоставленными им и находящимися на объекте Заказчика грузоподъемными механизмами, его элементами, устройствами, оборудованием. Исполнитель вправе предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Заказчика.
6.13. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении настоящего договора.
6.14. Исполнитель не отвечает за убытки, понесенные Заказчиком во время проведения ремонта. При этом оплата за услуги ГПМ с экипажем во время ремонта не производится, а излишне уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачету в счет будущих платежей за оказанные Исполнителей услуги по настоящему договору или возвращаются Исполнителем по требованию Заказчика.
6.15. Суммы неустоек (пеней, штрафов) могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы оплаты по настоящему договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки оказанных услуг ( (Приложение № 15 к настоящему договору). В том случае, если обязанность по оплате услуг Заказчиком уже исполнена, излишне уплаченные Заказчиком суммы учитываются в счет будущих платежей по настоящему договору либо, если Заказчиком направлена Исполнителю претензия, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчиком.
7.1. Грузоподъемные механизмы предоставляются на Объект Заказчика на период/срок до (период предоставления ГПМ либо пресекательный срок) с момента передачи по Акту приема-передачи ГПМ (Приложение № 5 к настоящему договору).
7.2. Исполнитель обязан предоставить ГПМ на Объект Заказчика (по Акту приема-передачи) в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.]. При этом при просрочке Исполнителем такой обязанности неустойка не начисляется за период 5 (пяти) рабочих дней с указанной даты предоставления ГПМ, за исключением случая расторжения настоящего договора, установленного в п. 9.6 настоящего договора
7.3. Датой фактического окончания предоставления ГПМ считается дата подписания Акта приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору).
7.4. Настоящий договор вступает в силу с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала действия договора] и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят война, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки, гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 20 календарных дней, то Стороны обсуждают, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по настоящему договору. Если в течение 15 календарных дней Стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.
9.1. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Заказчику, соответствующее письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 6 к настоящему договору) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях, которые Стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств по настоящему договору:
9.1.1. Если Заказчик просрочит исполнение обязанностей, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего Договора, более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
9.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.2 настоящего договора, а также в случае утраты, гибели или повреждения ГПМ по вине Заказчика;
9.1.4. В случае приостановления или прекращения деятельности Заказчика, его неплатежеспособности, ликвидации, лишения права заниматься деятельностью, которая требует наличия лицензии, если эта деятельность связана с использованием ГПМ.
9.2. При наступлении любого из случаев, указанных в п. 9.1 настоящего договора, Исполнитель по своему выбору имеет право:
9.2.1. Потребовать от Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней осуществить оплату за оказанные Исполнителем услуги по настоящему договору, а Заказчик обязан выполнить данное требование;
9.2.2. По истечении десятидневного срока с момента окончания срока, указанного в п. 9.1.1 настоящего договора, либо наступления события, указанного в п. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 настоящего договора Исполнитель имеет право демонтировать и вывезти грузоподъемные механизмы с объекта Заказчика без согласия Заказчика. В данном случае оплата, произведенная Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего договора, заказчику не возвращается.
9.3. В случае расторжения договора Исполнителем по основаниям, указанным в п. 9.1 настоящего договора, Заказчик не имеет права требовать возмещения каких-либо убытков, причиненных в результате такого расторжения. При этом сумма произведенной ранее Заказчиком оплаты не возвращается.
9.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 6 к настоящему договору). Настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного уведомления Заказчика.
10.1. Изъятие ГПМ при расторжении договора по основаниям, указанным в п. 9.1 настоящего договора происходит в порядке, установленном п. 10.2-10.5 настоящего договора.