СТД СМК 001-2013 Договор оказания услуг грузоподъемных механизмов с экипажем (с изменениями №2)

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «08» февраля 2013 г.
С изменениями №1 от "23" марта 2013 г.
С изменениями №2 от "13" ноября 2013 г.

ДОГОВОР № [номер договора]

оказания услуг грузоподъемных механизмов с экипажем

г. Челябинск [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование организации Исполнителя, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги грузоподъемных механизмов (далее – ГПМ) с экипажем для выполнения строительно-монтажных и иных работ на объекте Заказчика, услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу грузоподъемных механизмов, а также услуги по устройству и содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ (адрес Объекта Заказчика, инвестиционный проект, пакет работ, наименование услуг, в том числе с указанием типа и марки ГПМ, перечень, объем, стоимость, сроки оказания услуг, наличие и размер аванса по настоящему договору определены в Спецификации(ях) – Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги ГПМ с экипажем, услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу ГПМ, а также услуги по устройству и содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ.

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в рамках Пакета(ов) работ,указанного(ых) в Спецификации(ях) (Приложение № 1 к настоящему договору) и предусмотренного(ых) заключенным Заказчиком договором управления инвестиционным проектом: [наименование инвестиционного проекта с сайта ИСП].

1.3. Услуги ГПМ с экипажем оказываются на основании Заявок на ГПМ Заказчика, составленных по форме, определенной в Приложении № 4 к настоящему договору. Заказчик еженедельно (по пятницам или по предпраздничным дням (если праздничный день приходится на пятницу), до 12.00) представляет Исполнителю корректирующую недельную заявку на ГПМ в виде простого письма по электронной почте, в том случае, когда требуемый срок оказания услуги отличается от срока, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору). Уточнение недельной заявки возможно путем подачи уточняющей ежедневной заявки на ГПМ до 15:30 в течение дня, предшествующего дню исполнения заявки, либо в случае согласования Исполнителем принятия заявки (в случае наличия необходимого ГПМ) после 15:30 в течение дня, предшествующего дню исполнения заявки, и в день исполнения заявки.

1.4. В Заявке допускается указывать только те услуги, которые указаны в Спецификации(ях) (Приложение № 1 к настоящему договору) или Спецификации(ях) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору). При этом в Спецификации(ях) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору) указываются наименование услуг и их стоимость за единицу измерения, на которые заменяются услуги, указанные в Спецификации(ях) (Приложение № 1 к настоящему договору), в случае необходимости такой замены и аналогичности услуг из Спецификации(ий) (Приложение № 1 к настоящему договору) услугам из Спецификации(ий) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору). Спецификация(ии) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору) признается(ются) Сторонами действующей(ими) после ее (их) подписания и только при наличии действующей(их) Спецификации(ий) (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.5. Передача Исполнителем грузоподъемных механизмов осуществляется по согласованной сторонами форме Акта приема–передачи ГПМ (Приложение № 5 к настоящему договору).

1.6. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных СТО «Реестр терминов develop-man».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. В рамках оказания услуг ГПМ с экипажем и услуг по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу ГПМ Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывать услуги ГПМ с экипажем, обеспечив предоставление ГПМ с экипажем на Объект Заказчика, управление и техническую эксплуатацию ГПМ, согласно принятой Заявки на ГПМ (Приложение № 4 к настоящему договору) от Заказчика, Спецификации(ям) (Приложение № 1 к настоящему договору) и Спецификации(ям) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору).

2.1.2. Оказывать услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу ГПМ. Проводить техническое освидетельствование ГПМ (башенных, гусеничных кранов) после монтажа, наращивания ГПМ с соответствующей записью в паспорте ГПМ.

2.1.3. Комплектовать передвижные ГПМ, оснащенные электроприводом, электрокабелем (одним стропом разово) длиной в соответствии с Проектом производства работ кранами (далее – ППРк) согласно высоты возводимого здания либо согласно технических характеристик ГПМ и длины рельсового пути. Строп подлежит возврату в том состоянии, в котором передавался, с учётом естественного износа, по Акту приёма–передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору).

2.1.4. Совместно с Заказчиком в предусмотренных законодательством РФ случаях предъявить ГПМ инспектору Ростехнадзора РФ для получения разрешения на пуск в работу.

2.1.5. Поддерживать надлежащее техническое состояние ГПМ, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей, обеспечивать нормальную и безопасную их эксплуатацию на объектах Заказчика в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98), нести ответственность за квалификацию и уровень знаний экипажа (машиниста и обслуживающего персонала) ГПМ.

2.1.6. Нести расходы по оплате услуг экипажа (машиниста и обслуживающего персонала) и расходы на их содержание, а также расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией ГПМ, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов.

2.1.7. Заменить машиниста и (или) обслуживающий персонал по требованию Заказчика в случае нарушения соответственно машинистом и (или) обслуживающим персоналом ППРк, СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования или СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2.1.8. Обеспечивать бесперебойную работу ГПМ на объекте Заказчика. В случае поломки ГПМ незамедлительно направить своего представителя для осмотра ГПМ на объекте Заказчика и осуществить ремонт не позднее 3 (трех) часов. При необходимости проведения ремонта ГПМ с заменой запчастей, поставляемых из зарубежных стран, Исполнитель обязан осуществить ремонт ГПМ в течение 132 (ста тридцати двух) часов с момента получения сообщения Заказчика. При этом санкции за простой в течение указанного времени на устранение возникающих поломок не предъявляются, за исключением случая расторжения настоящего договора, установленном в п. 9.6 настоящего договора.

2.1.9. Проводить обслуживание ГПМ в соответствии с Графиком обслуживания ГПМ (Приложение № 3 к настоящему договору). В случае необходимости проведения обслуживания в иной срок, чем указанный в Графике облуживания ГПМ (Приложение № 3 к настоящему договору), сообщать о проведении обслуживания не менее чем за 10 (десять) календарных дней.

2.1.10. Застраховать грузоподъемные механизмы, а также ответственность за ущерб, который может быть причинен ими или в связи с их эксплуатацией.

2.1.11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

2.2. В рамках услуг по устройству и содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказывать услуги по устройству (монтаж и демонтаж) верхнего строения и путевого оборудования рельсовых путей под грузоподъемные механизмы с использованием материалов Исполнителя согласно ГОСТ Р 51248–99 на подготовленное Заказчиком нижнее строение рельсовых путей и передать их в эксплуатацию Заказчику по Акту сдачи-приемки рельсового пути под монтаж ГПМ (Приложение № 10 к настоящему договору). В соответствии с ГОСТ Р 51248–99 установить прокладки между рельсами и поверхностями подрельсовых опорных элементов.

2.2.2. Осуществлять обкатку рельсового пути под грузоподъемные механизмы в присутствии представителей Заказчика в соответствии с ГОСТ Р 51248–99 с составлением Акта обкатки рельсового пути (Приложение № 12 к настоящему договору).

2.2.3. Осуществлять в присутствии представителей Заказчика плановые и внеочередные проверки состояния рельсового пути под грузоподъемные механизмы и его периодическое комплексное обследование в соответствии с ГОСТ Р 51248–99. Назначить лицо, ответственное за осуществление таких проверок и обследования.

2.2.4. Проводить техническое обслуживание и ремонт верхнего строения и путевого оборудования рельсовых путей под ГПМ в соответствии с ГОСТ Р 51248–99.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Не преступать к оказанию услуг, по которым предусмотрена выплата аванса согласно настоящего договора, в случае неисполнения Заказчиком условия об оплате аванса за такие услуги.

2.3.2. Приостановить оказание услуг ГПМ с экипажем при отсутствии оплаты за ранее оказанные услуги согласно раздела 4 настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней.

2.3.3. Не производить демонтаж грузоподъемных механизмов до полного погашения задолженности.

2.3.4. Привлекать для оказания услуг по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу ГПМ и услуг по устройству и содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, третьих лиц путем заключения договоров, которые должны соответствовать настоящему договору. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу ГПМ и обязательств по устройству и содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ указанными третьими лицами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. До начала работ предоставить Исполнителю Заявки на ГПМ (Приложение № 4 к настоящему договору, и копии ППРк по каждому объекту Заказчика с указанием мест установки, подключению к электропитанию и площадок для сдачи мобильных машин и их комплектующих под охрану в нерабочее время. В состав ППРк на установку грузоподъемных механизмов (башенных кранов) должен входить проект рельсового пути. В случае изменения ППРк, произошедшего после монтажа грузоподъемного механизма, и невозможностью использования данного грузоподъемного механизма согласно нового ППРк, монтаж другого ГПМ оплачивается Заказчиком дополнительно в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора. При производстве строительных работ с применением грузоподъемных механизмов предоставить копию протоколов проверки знаний ответственных за безопасное производство работ представителей Заказчика.

3.1.2. Использовать предоставленные грузоподъемные механизмы по назначению без права их передачи третьим лицам.

3.1.3. Обеспечивать хранение грузоподъемных механизмов и рельсовых путей в течение всего времени их нахождения на объекте Заказчика (включая монтаж и демонтаж), начиная с момента доставки сборочных единиц грузоподъемных механизмов на объект Заказчика.

3.1.4. Проводить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте применительно к условиям на Объекте Заказчика, знакомить экипаж (машинистов и обслуживающий персонал) с ППРк под роспись, определять место установки грузоподъемных механизмов и порядок производства работ, о чем делать ежесменно запись перед началом производства работ в вахтенном журнале машиниста (Приложение № 14 к настоящему договору). Один раз в 10 дней проводить осмотр совместно с представителями Исполнителя всех применяемых грузозахватных приспособлений, делая отметку в специальном журнале. Заказчик отвечает за организацию безопасного производства работ грузоподъемными механизмами по безопасному перемещению грузов, осуществляет контроль за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов и рельсовых путей на объектах Заказчика в пределах своей компетенции, относящейся к коммерческой эксплуатации ГПМ, в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, законодательством РФ об охране труда. Обязан оформить акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии со СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

3.1.5. Иметь на объекте Заказчика и предоставлять по требованию Исполнителя до начала монтажа ГПМ документы, предусмотренные законодательством РФ, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, и указанные в Приложении № 13 к настоящему договору.

3.1.6. Ежедневно отмечать в сменном рапорте фактически отработанное время и время простоя с указанием его причины, по каждому рапорту подписывать справку для расчетов за выполненные работы (услуги) по унифицированной форме, установленной законодательством РФ.

3.1.7. Вести согласование с владельцами линий электропередачи (далее – ЛЭП), находящихся в зоне действия ГПМ, по их отключению или переносу. Оформлять наряд–допуск при работе в зоне действия ЛЭП в 2-х экземплярах.

3.1.8. Обеспечивать коммерческую эксплуатацию ГПМ (наличие фронта работ).

3.1.9. Оформлять пропуска на предоставляемые грузоподъемные механизмы, автотранспорт, экипаж (машинистов и обслуживающий персонал) при работе на режимных объектах Заказчика.

3.1.10. В сроки, согласованные с Исполнителем, в соответствии с техническими требованиями и ППРк передавать по Акту сдачи-приемки нижнего строения рельсового пути (Приложение № 9 к настоящему договору) и Акту сдачи оснований монтажной площадки и подъездных путей к ней в эксплуатацию (Приложение № 11 к настоящему договору) нижнее строение рельсовых путей и основания монтажной площадки и подъездные пути к ней соответственно

3.1.11. Выполнять работы по подводке электроэнергии к грузоподъемным механизмам с установкой электрорубильника.

3.1.12. За пять дней до начала следующего месяца представлять Исполнителю информацию в письменном виде о планируемом режиме работы всех ГПМ на месяц.

3.1.13. Ежеквартально (в течение 20 дней со дня окончания последнего месяца квартала) или при возникновении конфликтной ситуации (в течение 5 дней) согласовывать объемы оказанных услуг актами сверки.

3.1.14. Предоставить Исполнителю образцы штампов и подписей ответственных лиц за оформление первичной учетной документации на оказанные услуги.

3.1.15. Осуществить устройство нижнего строения рельсовых путей под грузоподъемные механизмы согласно ГОСТ Р 51248–99 за счет собственных средств.

3.1.16. Письменно уведомить Исполнителя о готовности объекта Заказчика к пуску грузоподъемных механизмов в эксплуатацию.

3.1.17. Принять грузоподъемные механизмы по Акту приема-передачи грузоподъемного механизма после монтажа в работу (Приложение № 7 к настоящему договору), согласно требований ППРк, а также совместно с Исполнителем в предусмотренных законодательством РФ случаях предъявить грузоподъемные механизмы инспектору Ростехнадзора РФ для получения разрешения на пуск в работу. Уклонение одной из Сторон от исполнения обязанности предъявления ГПМ инспектору Ростехнадзора РФ считается простоем по вине уклонившейся Стороны, ответственность которой определяется в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

3.1.18. Своевременно оплачивать услуги ГПМ с экипажем и услуги по содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ.

3.1.19. Оплачивать услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу грузоподъемных механизмов, а также услуги по устройству верхнего строения рельсовых путей под ГПМ в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.1.20. Не препятствовать Исполнителю в осуществлении контроля за состоянием грузоподъемных механизмов и оказании услуг по содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ, для чего обеспечить доступ представителей Исполнителя на территорию и в служебные помещения Заказчика.

3.1.21. Без получения предварительного письменного согласия Исполнителя не допускать конструктивных изменений грузоподъемных механизмов, не устанавливать на них какое-либо оборудование, не предусмотренное техническими характеристиками, а также не изменять внешний вид, в том числе не размещать рекламу.

3.1.22. В течение трех часов с момента возникновения поломки ГПМ сообщать Исполнителю о возникшей(их) поломке(ах) ГПМ по телефону, факсу или телеграммой.

3.1.23. Использовать ГПМ не менее 8 (восьми) часов в рабочую смену. Использование ГПМ Заказчиком ниже данной нормы допускается только по согласованию с Исполнителем.

3.1.24. Осуществить возврат грузоподъемных механизмов на объекте Заказчика по Акту приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору) по окончанию срока действия настоящего договора, либо до окончания срока в случаях предусмотренных настоящим договором.

3.1.25. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Использовать грузоподъемные механизмы по прямому назначению в течение срока действия настоящего договора.

3.2.2. Предъявлять Исполнителю требования, вытекающие из настоящего договора, в том числе в отношении качества предоставления услуг и в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованной(ых) сторонами Спецификации(ий) (Приложение № 1 к настоящему договору) или Спецификации(ий) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору) исходя из объема услуг, указанного в Заявках на ГПМ Заказчика (Приложение № 4 к настоящему договору), Актах сдачи-приемки оказанных услуг, составленных по форме, определенной в Приложении № 15 к настоящему договору, и справках для расчетов за выполненные работы (услуги).

4.2. Заказчик ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги ГПМ с экипажем, а также услуги по содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) и счета на оплату с указанием номера договора.

4.3. Заказчик оплачивает услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу грузоподъемных механизмов и услуги по устройству верхнего строения рельсовых путей под ГПМ путем авансирования или по факту оказания услуг в соответствии со Спецификацией(ями) (Приложение № 1 к настоящему договору) или Спецификацией(ями) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору) в следующем порядке:

4.3.1 Оплата указанных услуг путем авансирования осуществляется на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг.

В случае согласования Сторонами аванса в размере менее 100 % (ста процентов) окончательный расчет осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании дополнительного счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору).

В случае согласования Сторонами аванса в размере, равном 100 % (сто процентов), после оказания Исполнителем услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услу (Приложение № 15 к настоящему договору).

4.3.2. Оплата указанных услуг по факту оказания услуг осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору).

4.4. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате услуг по настоящему договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ (РАБОТ)

5.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) направляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного месяца.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) подписывает (согласует) его либо направляет Исполнителю возражения по такому акту.

5.3. В случае не согласования Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) или не направления возражений по такому акту Заказчиком в срок, указанный в п. 5.2 настоящего договора, Исполнитель делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки оказанных услуг Приложение № 15 к настоящему договору), подписывает его, и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) считается согласованным Сторонами и услуги – оказанными.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему договору, такая Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Несвоевременная оплата, немотивированный отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки является основанием для приостановления оказания услуг по настоящему договору с письменным уведомлением Заказчика за 3 (три) рабочих дня до дня такого приостановления.

6.3. Затраты за простой ГПМ на объектах Заказчика несет виновная сторона. В случае наличия вины Заказчика оплата за простой ГПМ взимается в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. В случае наличия вины Исполнителя оплата за простой ГПМ с Заказчика не взимается, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачислению в счет будущих платежей либо возврату Исполнителем Заказчику по его требованию.

6.4. За простой ГПМ, поврежденных по вине Заказчика, Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения затрат за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом восстановление поврежденного ГПМ производится за счёт Заказчика по его письменному требованию, гарантирующему оплату ремонта по согласованной Сторонами калькуляции с предварительной оплатой.

6.5. При использовании ГПМ сторонними организациями или самовольном использовании ГПМ без согласования с Исполнителем, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты исходя из 3-хкратной стоимости машино-часа за каждый час работы. Факт использования ГПМ сторонними организациями или самовольного использования ГПМ без согласования с Исполнителем подтверждается актом. Акт составляется Исполнителем в произвольной форме и направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента такого использования. Заказчик согласовывает акт или направляет обоснованный отказ от его подписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения. В случае, если в течение 10 рабочих дней Заказчик не согласовывает акт или не направляет обоснованный отказ от его подписания, акт считается принятым Заказчиком.

6.6. Основанием для предъявления требований к Заказчику по оплате простоя в случае отсутствия электроэнергии или фронта работ является сменный рапорт. Простои по другим причинам оформляются двухсторонним актом в произвольной форме в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 настоящего договора. При этом акт составляется и направляется Исполнителем при наличии вины Заказчика, или Заказчиком – при наличии вины Исполнителя. Данный акт является при наличии вины Заказчика основанием для оплаты простоя, а при наличии вины Исполнителя – основанием для не взимания платы с Заказчика и для зачета излишне уплаченных Заказчиком сумм в счет будущих платежей по настоящему договору или возврата Исполнителем излишне уплаченных сумм по требованию Заказчика.

6.7. В случае простоя ГПМ по вине Исполнителя, а также в случаях нарушения сроков, указанных в п. 2.1.8, 7.2 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом Исполнитель не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в связи с простоем ГПМ. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п. 9.6 настоящего договора за простой ГПМ при устранении поломок, указанных в п. 9.6 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену.

6.8. При обнаружении в процессе обслуживания ГПМ, предусмотренного п. 2.1.9 настоящего договора, допущенных заводом-изготовителем дефектов время на устранение таких дефектов и время на проведение самого обслуживания не считается простоем по вине Исполнителя.

6.9. При температуре воздуха и скорости ветра, определённым в ППРк, ограниченной видимости, Заказчиком и Исполнителем совместно в произвольной форме составляется двухсторонний Акт о прекращении работы грузоподъемных механизмов. При этом оплата Заказчиком за простой не производится.

6.10. В случае приостановления работ грузоподъемными механизмами по требованию органов Ростехнадзора, затраты, связанные с простоем и пуском в работу грузоподъемных механизмов, стороны несут пропорционально вине за действия, приведшие к приостановлению работ.

6.11. В случае утраты, гибели или повреждения ГПМ исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения причиненного ущерба, исходя из рыночной цены ГПМ на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в арбитражный суд, если Исполнитель докажет, что утрата, гибель или повреждение ГПМ произошли по вине Заказчика. При этом ответственность за сохранность элементов грузоподъемных механизмов у Заказчика наступает с момента приемки элементов ГПМ.

6.12. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам предоставленными им и находящимися на объекте Заказчика грузоподъемными механизмами, его элементами, устройствами, оборудованием. Исполнитель вправе предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Заказчика.

6.13. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении настоящего договора.

6.14. Исполнитель не отвечает за убытки, понесенные Заказчиком во время проведения ремонта. При этом оплата за услуги ГПМ с экипажем во время ремонта не производится, а излишне уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачету в счет будущих платежей за оказанные Исполнителей услуги по настоящему договору или возвращаются Исполнителем по требованию Заказчика.

6.15. Суммы неустоек (пеней, штрафов) могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы оплаты по настоящему договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки оказанных услуг ( (Приложение № 15 к настоящему договору). В том случае, если обязанность по оплате услуг Заказчиком уже исполнена, излишне уплаченные Заказчиком суммы учитываются в счет будущих платежей по настоящему договору либо, если Заказчиком направлена Исполнителю претензия, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчиком.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Грузоподъемные механизмы предоставляются на Объект Заказчика на период/срок до (период предоставления ГПМ либо пресекательный срок) с момента передачи по Акту приема-передачи ГПМ (Приложение № 5 к настоящему договору).

7.2. Исполнитель обязан предоставить ГПМ на Объект Заказчика (по Акту приема-передачи) в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.]. При этом при просрочке Исполнителем такой обязанности неустойка не начисляется за период 5 (пяти) рабочих дней с указанной даты предоставления ГПМ, за исключением случая расторжения настоящего договора, установленного в п. 9.6 настоящего договора

7.3. Датой фактического окончания предоставления ГПМ считается дата подписания Акта приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору).

7.4. Настоящий договор вступает в силу с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала действия договора] и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят война, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки, гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 20 календарных дней, то Стороны обсуждают, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по настоящему договору. Если в течение 15 календарных дней Стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Заказчику, соответствующее письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 6 к настоящему договору) за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях, которые Стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств по настоящему договору:

9.1.1. Если Заказчик просрочит исполнение обязанностей, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего Договора, более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;

9.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.2 настоящего договора, а также в случае утраты, гибели или повреждения ГПМ по вине Заказчика;

9.1.3. Если в отношении Заказчика начата процедура банкротства;

9.1.4. В случае приостановления или прекращения деятельности Заказчика, его неплатежеспособности, ликвидации, лишения права заниматься деятельностью, которая требует наличия лицензии, если эта деятельность связана с использованием ГПМ.

9.2. При наступлении любого из случаев, указанных в п. 9.1 настоящего договора, Исполнитель по своему выбору имеет право:

9.2.1. Потребовать от Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней осуществить оплату за оказанные Исполнителем услуги по настоящему договору, а Заказчик обязан выполнить данное требование;

9.2.2. По истечении десятидневного срока с момента окончания срока, указанного в п. 9.1.1 настоящего договора, либо наступления события, указанного в п. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 настоящего договора Исполнитель имеет право демонтировать и вывезти грузоподъемные механизмы с объекта Заказчика без согласия Заказчика. В данном случае оплата, произведенная Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего договора, заказчику не возвращается.

9.3. В случае расторжения договора Исполнителем по основаниям, указанным в п. 9.1 настоящего договора, Заказчик не имеет права требовать возмещения каких-либо убытков, причиненных в результате такого расторжения. При этом сумма произведенной ранее Заказчиком оплаты не возвращается.

9.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор во внесудебном порядке, направив Исполнителю соответствующее письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 6 к настоящему договору). Настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем указанного уведомления Заказчика.

10. ИЗЪЯТИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

10.1. Изъятие ГПМ при расторжении договора по основаниям, указанным в п. 9.1 настоящего договора происходит в порядке, установленном п. 10.2-10.5 настоящего договора.

10.2. Передача (изъятие) ГПМ Исполнителю осуществляется на основании Акта приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору). Заказчик обязан возвратить ГПМ в сохранности с учетом нормального износа.

10.3. При получении уведомления Исполнителя о расторжении настоящего договора, Заказчик обязан обеспечить доступ представителям Исполнителя на территорию и служебные помещения Заказчика с целью изъятия ГПМ.

10.4. Акт приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение№ 8 к настоящему договору) подписывается Заказчиком и Исполнителем. В акте указываются все обнаруженные недостатки и повреждения. Нормальный физический износ, устанавливаемый исходя из срока полезного использования ГПМ, не является повреждением. В акте также указываются разногласия Сторон.

10.5. В случае отказа Заказчика подписать Акт приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору), об этом делается соответствующая запись в акте, и акт подписывается без участия Заказчика и считается принятым в редакции Исполнителя.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, а в случае, предусмотренном п. 11.6 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи сторон.

11.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

11.3. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 настоящего договора, Стороны обязаны в 3–х дневный срок уведомить об этом друг друга.

11.4. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Приложение № 1 – Спецификацию(ии), Приложение № 2 – Спецификация(ии) «Прайс», Приложение № 3 – График обслуживания ГПМ путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции.

11.5. Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области в установленном законодательством порядке.

11.6. Если стороны настоящего договора владеют неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи удостоверяющего центра: [наименование удостоверяющего центра; ОГРН; ИНН; КПП; адрес регистрации] (далее – Удостоверяющий центр), то стороны настоящего Договора, являясь участниками электронного взаимодействия, в соответствии с положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об электронной подписи" № 63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, пришли к соглашению, что все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора и иные документы и информация в рамках настоящего Договора, могут предоставляться (выставляться, направляться, передаваться, подаваться) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью, и (или) в виде электронного документа, подписанного с применением неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи. Документы, представляемые в указанной форме, признаются Сторонами равнозначными.

Сторонам настоящего договора известны и понятны в рамках настоящего Договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых, утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.

В рамках настоящего договора термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном или ему подобном) носителе, подписанную уполномоченным представителем Стороны, а равно запись в электронном виде (электронный документ), подписанную электронной подписью.

11.7. Все взаимоотношения между Сторонами по настоящему договору регулируются законодательством РФ, настоящим договором, (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта. Все указанные в настоящем договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайтах по адресам: http://develop-man.ru и http://dokipedia.ru. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем договоре Стандартов в отношениях по настоящему договору.

11.8. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего Договора является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.

11.9. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Спецификация(ии);

Приложение № 2. Спецификация(ии) «Прайс»;

Приложение № 3. График обслуживания ГПМ;

Приложение № 4. Форма заявки на ГПМ (cогласно СТО Форма документа «Заявка на ГПМ» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149623);

Приложение № 5. Форма Акта приема-передачи ГПМ (cогласно СТО Форма документа «Акт приема-передачи ГПМ» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149624);

Приложение № 6. Форма Уведомления о расторжении договора (cогласно СТО Форма документа «Уведомление о расторжении договора» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5152983);

Приложение № 7. Форма Акта приема–передачи грузоподъемного механизма после монтажа в работу (cогласно СТО Форма документа «Акт приема-передачи грузоподъемного механизма после монтажа в работу» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149625);

Приложение № 8. Форма Акта приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (cогласно СТО Форма документа «Акт приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149626);

Приложение № 9. Форма акта сдачи-приемки нижнего строения рельсового пути (cогласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки нижнего строения рельсового пути» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149627);

Приложение № 10. Форма Акта сдачи-приемки рельсового пути под монтаж ГПМ (Согласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки рельсового пути под монтаж ГПМ» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149628);

Приложение № 11. Форма Акта сдачи оснований монтажной площадки и подъездных путей к ней в эксплуатацию (cогласно СТО Форма документа «Акт сдачи оснований монтажной площадки и подъездных путей к ней в эксплуатацию» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149629);

Приложение № 12. Форма Акта обкатки рельсового пути (cогласно СТО Форма документа «Акт обкатки рельсового пути» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149630);

Приложение № 13. Перечень документов по ГПМ(cогласно СТО Форма документа «Перечень документов по ГПМ» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149632);

Приложение № 14. Форма вахтенного журнала машиниста (cогласно СТО Форма документа «Вахтенный журнал машиниста» – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5149633);

Приложение № 15. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (cогласно СТО Форма документа "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" – http://dokipedia.ru/?q=doc-full&nid=5155167)."

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
 Исполнитель:
[наименование организации Заказчика] Юридический адрес: [Юридический адрес организации Заказчика] [наименование организации Исполнителя] Юридический адрес: [Юридический адрес организации Исполнителя]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Заказчика] ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Исполнителя]>
ОГРН: [ОГРН организации Заказчика] ОГРН: [ОГРН организации Исполнителя]
Р/с: [Р/с организации Заказчика] Р/с:[Р/с организации Исполнителя]
БИК:[БИК организации Заказчика] БИК:[БИК организации Исполнителя]
К/с:[К/с организации Заказчика] К/с:[К/с организации Исполнителя]
Телефон/факс:[телефон/факс Заказчика]
Телефон/факс:[телефон/факс Исполнителя]
Сайт:[Электронный адрес сайта Заказчика]
Сайт:[Электронный адрес сайта Исполнителя]
Адрес электронной почты:[Адрес электронной почты Заказчика]
Адрес электронной почты:[Адрес электронной почты Исполнителя]
__________________/[Ф.И.О. представителя Заказчика]/ __________________/[Ф.И.О. представителя Исполнителя]/

Приложение № 1

к договору оказания услуг грузоподъемных механизмов с экипажем

№ [номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договорa]

(Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Поставка и оказание услуг по ИСП»).

Приложение № 2

к договору оказания услуг грузоподъемных механизмов с экипажем

№ [(номер договора)] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

(Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Прайс»).

Приложение № 3

к договору оказания услуг грузоподъемных механизмов с экипажем

№ [номер договора] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]

(Согласно СТО Форма документа «График обслуживания ГПМ»).