Утративший силу
3.1.9. Оформлять пропуска на предоставляемые грузоподъемные механизмы, автотранспорт, экипаж (машинистов и обслуживающий персонал) при работе на режимных объектах Заказчика.
3.1.10. В сроки, согласованные с Исполнителем, в соответствии с техническими требованиями и ППРк передавать по Акту сдачи-приемки нижнего строения рельсового пути (Приложение № 9 к настоящему договору) и Акту сдачи оснований монтажной площадки и подъездных путей к ней в эксплуатацию (Приложение № 11 к настоящему договору) нижнее строение рельсовых путей и основания монтажной площадки и подъездные пути к ней соответственно
3.1.11. Выполнять работы по подводке электроэнергии к грузоподъемным механизмам с установкой электрорубильника.
3.1.12. За пять дней до начала следующего месяца представлять Исполнителю информацию в письменном виде о планируемом режиме работы всех ГПМ на месяц.
3.1.13. Ежеквартально (в течение 20 дней со дня окончания последнего месяца квартала) или при возникновении конфликтной ситуации (в течение 5 дней) согласовывать объемы оказанных услуг актами сверки.
3.1.14. Предоставить Исполнителю образцы штампов и подписей ответственных лиц за оформление первичной учетной документации на оказанные услуги.
3.1.15. Осуществить устройство нижнего строения рельсовых путей под грузоподъемные механизмы согласно ГОСТ Р 51248–99 за счет собственных средств.
3.1.16. Письменно уведомить Исполнителя о готовности объекта Заказчика к пуску грузоподъемных механизмов в эксплуатацию.
3.1.17. Принять грузоподъемные механизмы по Акту приема-передачи грузоподъемного механизма после монтажа в работу (Приложение № 7 к настоящему договору), согласно требований ППРк, а также совместно с Исполнителем в предусмотренных законодательством РФ случаях предъявить грузоподъемные механизмы инспектору Ростехнадзора РФ для получения разрешения на пуск в работу. Уклонение одной из Сторон от исполнения обязанности предъявления ГПМ инспектору Ростехнадзора РФ считается простоем по вине уклонившейся Стороны, ответственность которой определяется в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
3.1.18. Своевременно оплачивать услуги ГПМ с экипажем и услуги по содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ.
3.1.19. Оплачивать услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу грузоподъемных механизмов, а также услуги по устройству верхнего строения рельсовых путей под ГПМ в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.1.20. Не препятствовать Исполнителю в осуществлении контроля за состоянием грузоподъемных механизмов и оказании услуг по содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ, для чего обеспечить доступ представителей Исполнителя на территорию и в служебные помещения Заказчика.
3.1.21. Без получения предварительного письменного согласия Исполнителя не допускать конструктивных изменений грузоподъемных механизмов, не устанавливать на них какое-либо оборудование, не предусмотренное техническими характеристиками, а также не изменять внешний вид, в том числе не размещать рекламу.
3.1.22. В течение трех часов с момента возникновения поломки ГПМ сообщать Исполнителю о возникшей(их) поломке(ах) ГПМ по телефону, факсу или телеграммой.
3.1.23. Использовать ГПМ не менее 8 (восьми) часов в рабочую смену. Использование ГПМ Заказчиком ниже данной нормы допускается только по согласованию с Исполнителем.
3.1.24. Осуществить возврат грузоподъемных механизмов на объекте Заказчика по Акту приема-передачи грузоподъемного механизма в демонтаж (Приложение № 8 к настоящему договору) по окончанию срока действия настоящего договора, либо до окончания срока в случаях предусмотренных настоящим договором.
3.2.1. Использовать грузоподъемные механизмы по прямому назначению в течение срока действия настоящего договора.
3.2.2. Предъявлять Исполнителю требования, вытекающие из настоящего договора, в том числе в отношении качества предоставления услуг и в других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Исполнителем.
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определяется на основании согласованной(ых) сторонами Спецификации(ий) (Приложение № 1 к настоящему договору) или Спецификации(ий) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору) исходя из объема услуг, указанного в Заявках на ГПМ Заказчика (Приложение № 4 к настоящему договору), Актах сдачи-приемки оказанных услуг, составленных по форме, определенной в Приложении № 15 к настоящему договору, и справках для расчетов за выполненные работы (услуги).
4.2. Заказчик ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги ГПМ с экипажем, а также услуги по содержанию верхнего строения рельсовых путей под ГПМ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) и счета на оплату с указанием номера договора.
4.3. Заказчик оплачивает услуги по перебазировке, монтажу, наращиванию и демонтажу грузоподъемных механизмов и услуги по устройству верхнего строения рельсовых путей под ГПМ путем авансирования или по факту оказания услуг в соответствии со Спецификацией(ями) (Приложение № 1 к настоящему договору) или Спецификацией(ями) «Прайс» (Приложение № 2 к настоящему договору) в следующем порядке:
4.3.1 Оплата указанных услуг путем авансирования осуществляется на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета, но не менее чем за один день до начала оказания услуг.
В случае согласования Сторонами аванса в размере менее 100 % (ста процентов) окончательный расчет осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании дополнительного счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору).
В случае согласования Сторонами аванса в размере, равном 100 % (сто процентов), после оказания Исполнителем услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услу (Приложение № 15 к настоящему договору).
4.3.2. Оплата указанных услуг по факту оказания услуг осуществляется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчику, и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору).
4.4. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязанности по оплате услуг по настоящему договору с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) направляется Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании расчетного месяца.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) подписывает (согласует) его либо направляет Исполнителю возражения по такому акту.
5.3. В случае не согласования Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) или не направления возражений по такому акту Заказчиком в срок, указанный в п. 5.2 настоящего договора, Исполнитель делает соответствующую отметку в Акте сдачи-приемки оказанных услуг Приложение № 15 к настоящему договору), подписывает его, и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 15 к настоящему договору) считается согласованным Сторонами и услуги – оказанными.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему договору, такая Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2, 4.3 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Несвоевременная оплата, немотивированный отказ или уклонение Заказчиком от оформления актов сверки является основанием для приостановления оказания услуг по настоящему договору с письменным уведомлением Заказчика за 3 (три) рабочих дня до дня такого приостановления.
6.3. Затраты за простой ГПМ на объектах Заказчика несет виновная сторона. В случае наличия вины Заказчика оплата за простой ГПМ взимается в размере стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. В случае наличия вины Исполнителя оплата за простой ГПМ с Заказчика не взимается, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачислению в счет будущих платежей либо возврату Исполнителем Заказчику по его требованию.
6.4. За простой ГПМ, поврежденных по вине Заказчика, Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения затрат за весь период простоя из расчета стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом восстановление поврежденного ГПМ производится за счёт Заказчика по его письменному требованию, гарантирующему оплату ремонта по согласованной Сторонами калькуляции с предварительной оплатой.
6.5. При использовании ГПМ сторонними организациями или самовольном использовании ГПМ без согласования с Исполнителем, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты исходя из 3-хкратной стоимости машино-часа за каждый час работы. Факт использования ГПМ сторонними организациями или самовольного использования ГПМ без согласования с Исполнителем подтверждается актом. Акт составляется Исполнителем в произвольной форме и направляется Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента такого использования. Заказчик согласовывает акт или направляет обоснованный отказ от его подписания в течение 10 рабочих дней со дня его получения. В случае, если в течение 10 рабочих дней Заказчик не согласовывает акт или не направляет обоснованный отказ от его подписания, акт считается принятым Заказчиком.
6.6. Основанием для предъявления требований к Заказчику по оплате простоя в случае отсутствия электроэнергии или фронта работ является сменный рапорт. Простои по другим причинам оформляются двухсторонним актом в произвольной форме в порядке, предусмотренном пунктом 6.5 настоящего договора. При этом акт составляется и направляется Исполнителем при наличии вины Заказчика, или Заказчиком – при наличии вины Исполнителя. Данный акт является при наличии вины Заказчика основанием для оплаты простоя, а при наличии вины Исполнителя – основанием для не взимания платы с Заказчика и для зачета излишне уплаченных Заказчиком сумм в счет будущих платежей по настоящему договору или возврата Исполнителем излишне уплаченных сумм по требованию Заказчика.
6.7. В случае простоя ГПМ по вине Исполнителя, а также в случаях нарушения сроков, указанных в п. 2.1.8, 7.2 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену. При этом Исполнитель не несет ответственности за убытки, понесенные Заказчиком в связи с простоем ГПМ. В случае расторжения настоящего договора в соответствии с п. 9.6 настоящего договора за простой ГПМ при устранении поломок, указанных в п. 9.6 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку (пени) исходя из стоимости машино-часа за каждый час простоя в рабочую смену.
6.8. При обнаружении в процессе обслуживания ГПМ, предусмотренного п. 2.1.9 настоящего договора, допущенных заводом-изготовителем дефектов время на устранение таких дефектов и время на проведение самого обслуживания не считается простоем по вине Исполнителя.
6.9. При температуре воздуха и скорости ветра, определённым в ППРк, ограниченной видимости, Заказчиком и Исполнителем совместно в произвольной форме составляется двухсторонний Акт о прекращении работы грузоподъемных механизмов. При этом оплата Заказчиком за простой не производится.
6.10. В случае приостановления работ грузоподъемными механизмами по требованию органов Ростехнадзора, затраты, связанные с простоем и пуском в работу грузоподъемных механизмов, стороны несут пропорционально вине за действия, приведшие к приостановлению работ.
6.11. В случае утраты, гибели или повреждения ГПМ исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения причиненного ущерба, исходя из рыночной цены ГПМ на день добровольного удовлетворения Заказчиком требований или на день обращения в арбитражный суд, если Исполнитель докажет, что утрата, гибель или повреждение ГПМ произошли по вине Заказчика. При этом ответственность за сохранность элементов грузоподъемных механизмов у Заказчика наступает с момента приемки элементов ГПМ.
6.12. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам предоставленными им и находящимися на объекте Заказчика грузоподъемными механизмами, его элементами, устройствами, оборудованием. Исполнитель вправе предъявить к Заказчику регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Заказчика.
6.13. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчиком жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при исполнении настоящего договора.
6.14. Исполнитель не отвечает за убытки, понесенные Заказчиком во время проведения ремонта. При этом оплата за услуги ГПМ с экипажем во время ремонта не производится, а излишне уплаченные Заказчиком суммы подлежат зачету в счет будущих платежей за оказанные Исполнителей услуги по настоящему договору или возвращаются Исполнителем по требованию Заказчика.
6.15. Суммы неустоек (пеней, штрафов) могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы оплаты по настоящему договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки оказанных услуг ( (Приложение № 15 к настоящему договору). В том случае, если обязанность по оплате услуг Заказчиком уже исполнена, излишне уплаченные Заказчиком суммы учитываются в счет будущих платежей по настоящему договору либо, если Заказчиком направлена Исполнителю претензия, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты суммы неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчиком.