Действующий
33.1 Все документы, программное обеспечение, спецификации, чертежи и т.д., подготовленные Инженером или для него в ходе оказания Услуг, принадлежат Заказчику; все относящиеся к ним Права интеллектуальной собственности и все другие материалы, предоставленные Инженеру Заказчиком или его представителями, будут оставаться в собственности Заказчика. Никакие материалы такого рода не могут быть использованы, рассекречены, раскрыты или сообщены какому-либо лицу, фирме или корпорации без предварительного письменного согласия Заказчика.
33.2 По настоящему Контракту Заказчик предоставляет Инженеру неисключительную безвозмездную лицензию (включающую право сублицензии, но только для субподрядчиков Инженера, привлекаемых для оказания Услуг) на копирование, воспроизведение, внесение изменений, перевод и использование документов и материалов, названных в п.33.1, но только для целей оказания Услуг.
33.3 Инженер будет приобретать у третьих сторон права на любые соответствующие Права интеллектуальной собственности, созданные этими третьими сторонами, содействующие ему в оказании Услуг.
34. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего Контракта с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего Контракта является физическое лицо, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего Контракта с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего Контракта третьему лицу с целью размещения настоящего Контракта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.
35.1 Если иное не будет оговорено Заказчиком в письменной форме, Инженер, его персонал и субподрядчики не должны иметь заинтересованности или получать вознаграждение в связи с Объектом, кроме вознаграждения, предусмотренного настоящим Контрактом.
35.2 Инженер, его персонал и субподрядчики не вправе участвовать ни в какой деятельности, которая может вступить в конфликт с интересами Заказчика в рамках настоящего Контракта.
36.1 Уведомление или другое извещение в рамках настоящего Контракта или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и направлено стороне, которая должна получить это уведомление или извещение, лично или посредством ИС на адрес, указанный этой стороной в Информации о Проекте или по другому адресу, указанному этой стороной в письменном уведомлении для другой стороны.
36.2 При отсутствии подтверждения о получении ранее сделанного отправления, уведомление или извещение будет считаться направленным:
(b) при отправке электронной почтой посредством ИС - согласно СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения.
Все без исключения споры или разногласия, возникшие вследствие или в связи с настоящим Контрактом, которые не могут быть разрешены путем консультаций или посредничества, будут передаваться, урегулироваться и, в конечном счете, разрешаться посредством арбитражного разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области.
Неосуществление или отсрочка в осуществлении какого-либо права или способа защиты права по настоящему Контракту не будет рассматриваться как отказ от права или способа защиты права или отказ от любых других прав или способов защиты прав, а единичное или частичное осуществление права или способа защиты права по настоящему Контракту не будет мешать осуществлению в дальнейшем права или способа защиты права или осуществления любого другого права или способа защиты права.
Недействительность, незаконность или невыполнимость какого-либо положения не повлияет и не воспрепятствует сохранению в силе оставшейся части Контракта.
Заказчик: | Инженер: |
| [наименование организации Заказчика] | [наименование организации Инженера] |
| Юридический адрес: [Юридический адрес организации Заказчика] | Юридический адрес: [Юридический адрес организации Инженера] |
| ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Заказчика] | ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Инженера] |
| ОГРН: [ОГРН организации Заказчика] | ОГРН: [ОГРН организации Инженера] |
| Р/с: [Р/с организации Заказчика] | Р/с: [Р/с организации Инженера] |
| БИК: [БИК организации Заказчика] | БИК: [БИК организации Инженера] |
| К/с: [К/с организации Заказчика] | К/с: [К/с организации Инженера] |
| Тел.: | Тел.: |
| Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Заказчика] | Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Инженера] |
| Сайт: | Сайт: |
| __________________/[Ф.И.О. представителя Заказчика]/ | ________________/[Ф.И.О. представителя Инженера] |
Настоящее Приложение А к Контракту [номер Контракта] от [«(число)» (месяц) 20(год) г. вступления в силу контракта] на оказание инженерных услуг составлено с целью конкретизации Услуг Инженера.
Для достижения целей проекта Инженер со всей ответственностью, на должном профессиональном уровне обязуется оказать Заказчику услуги, перечисленные в настоящем Приложении А.
Услуги, предоставляемые Инженером, относятся к контролю качества в процессе проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта.
Услуги включают в себя как Основные, так и Дополнительные, в соответствии с указанным ниже. Основные услуги должны быть оказаны без дополнительных согласований с Заказчиком, в соответствии с Приложением Б «Координационный график» и оплачиваются в соответствии со ставками из Приложения В «Вознаграждение и порядок оплаты». Дополнительные услуги оказываются Инженером только по письменному требованию Заказчика и оплачиваются из резервных сумм, предусмотренных Контрактом, а в случае отсутствия в Контракте резервных сумм – согласно Коммерческому предложению.
Наименование вариативного поля: «Наименование ЭТАПА» | ||
Вариант | Наименование варианта | Формулировка текста |
| Вариант 1 | Услуги по этапу 1 - Управление качеством проекта (проектирование) | ЭТАП 1 - УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА (ПРОЕКТИРОВАНИЕ) |
| Вариант 2 | Услуги по этапу 2 - Контроль качества работ при строительстве объекта | ЭТАП 2 – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА |
| Вариант 3 | Услуги по этапам 1, 2 - Управление качеством проекта (проектирование) и Контроль качества работ при строительстве объекта | ЭТАП 1 - УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА (ПРОЕКТИРОВАНИЕ) ЭТАП 2 – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА |
| Вариант 4 | Услуги по этапу 3 - Инженерный контроль качества эксплуатации зданий | ЭТАП 3 – ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ |
Наименование вариативного поля: «Наименование стадий по этапам» | ||
Вариант | Наименование варианта | Формулировка текста |
| Вариант 1 | Стадия А. Предпроектная подготовка | СТАДИЯ А. Предпроектная подготовка. 1.1. Разработка и выдача технических требований, программ качества Услуга включает в себя:- разработка технических требований эксплуатации на проектирование с учетом особенностей проектируемого объекта, требований технических регламентов, стандартов организации; - согласование технических требований эксплуатации на проектирование с эксплуатирующими организациями; - выдача Заказчику технических требований эксплуатации на проектирование. |
| Вариант 2 | Стадия Б. Разработка проектной документации | СТАДИЯ Б. Разработка проектной документации 1.2. Выдача технических заключений о соответствии, рекомендаций Услуга включает в себя:- выдачу технических заключений о соответствии, рекомендаций по представленным на согласование техническим решениям, принятым в проекте; - согласование принятых в проекте решений. |
| Вариант 3 | Стадия В. Приемка этапа разработанной проектной документации по акту качества проектной документации | СТАДИЯ В. Приемка этапа разработанной проектной документации по акту качества проектной документации (Приложение Г). 1.2. Выдача технических заключений о соответствии, рекомендацийУслуга включает в себя:- проверку соответствия разделов проектной документации исходным данным Заказчика, техническим регламентам, требованиям нормативных документов, стандартов организации, состава разделов проектной документации, соответствие разделов проектной документации друг другу. |
| Вариант 4 | Стадия Г. Подготовительный период строительства | СТАДИЯ Г. Подготовительный период строительства. 2.1. Контроль договоров подряда в части технического задания (далее –ТЗ). 2.1.1. Подготовка и выдача Технических требований эксплуатации для подготовки конкурсной документации к тендерной комиссии с учетом эксплуатационных характеристик объекта. Подготовка проводится на основе СТО СМК 71.12.12. Требования эксплуатационных организаций для проектирования жилых зданий эконом-класса В случае, если выполнение работ (услуг) по этапу 1 частично или полностью не было предусмотрено в рамках данного или других контрактов, то данная услуга оказывается как дополнительная; 2.1.2.Согласование Технического задания в составе конкурсной документации в процессе подготовки к тендерной комиссии согласно СТО СМК 70.22.17 СТО СМК 70.22.17 Управление закупками. Проведение конкурентных закупок. При несоответствии Техническим требованиям эксплуатации - согласование альтернативных решений, выдача Дополнительных требований содержащих следующее: Соответствие ТЗ проекту; Необходимость внесения изменений; Пригодность предлагаемых технологий; 2.2. Контроль качества проектной и рабочей документации при подготовке к производству строительно-монтажных работ (далее – СМР). Оказывается в рамках дополнительных услуг. 2.2.1. Проверка и согласование рабочей документации (проектов деталировки), технологических карт по видам работ, проектов производства работ, разработанной подрядчиком после завершения Этапа 1 настоящего контракта. 2.3. Контроль качества исходно-разрешительной и технологической документации при производстве СМР. - Оформленные акты-допуски; - Наличие ордеров на производство работ; - Дата выдачи и полнота полученных исходных данных; - Необходимость выполнения совмещенных работ, влияющие на качество; - Климатические условия, влияющие на качество, нарушающие технологии; - Технологические карты, причины отклонения; - Финансовая составляющая, влияющая на необходимость внесения изменений в проект и на качество материалов; - другие условия. |
| Вариант 5 | Стадия Д. Строительство и сдача в эксплуатацию | СТАДИЯ Д. Строительство и сдача в эксплуатацию. 2.4. Контроль качества технической документации и качества производства СМР. 2.4.1. Проведение мониторинга объекта строительства. - Контроль соблюдения Подрядчиками строительных технологий в соответствии с действующими нормативными документами в строительстве, проектной и рабочей документацией: фиксирование и регистрация отклонений, назначение мер по корректировке и проверка исполнения назначенных мер. - Контроль качества технической документации на предмет комплектности, своевременности оформления, соответствие по форме, содержанию, качеству, выявление причины отклонений и контроль сроков устранения замечаний. - Участие в контроле за документальным отражением входного, операционного, лабораторного, геодезического контроля качества, назначенного проектной и рабочей документацией на объекте строительства: фиксирование и регистрация отклонений, внесение замечаний, назначение мер по корректировке и проверка исполнения назначенных мер. - Участие в освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписание актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. - Внесение письменных замечаний, предписаний о недостатках выполнения работ при строительстве в ПО «Строительный контроль», а также одновременное направление копий предписаний Подрядчикам посредством электронной почты. Контроль устранения замечаний. - Изменения, ошибки, возникшие в ходе выполнения СМР лицом, осуществляющем строительство, и их последствия; - Изменения, ошибки, возникшие в ходе выполнения СМР в результате несоответствия проектной или рабочей документации требованиям к такой документации, и их возможные или возникшие последствия; - Контроль исполнения Подрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора, органов местного самоуправления. 2.4.2. Приемка промежуточных работ Подрядчика по Акту контроля качества промежуточных работ (Приложение К). Контроль качества при приемо-сдаточных испытаниях инженерных систем и оборудования. 2.4.3. Участие в процессе испытания оборудования, инженерных систем. - Проверка методов испытаний на соответствие проектной, нормативной документации в строительстве, ТУ эксплуатации. - Анализ результатов протоколов индивидуальных испытаний, согласование мероприятий при отрицательных результатах и контроль качества исполнения. 2.4.4. Участие в приемосдаточных комиссиях, - Проверка комплекта технической документации на установленное оборудование, инженерные системы; - Анализ результатов комплексных испытаний систем и оборудования, согласование мероприятий при отрицательных результатах и контроль качества исполнения. 2.4.5. Приемка промежуточных работ Подрядчика по акту контроля качества промежуточных работ (Приложение К). 2.4.6. Составление ежемесячного отчета по каждому из Подрядчиков, в котором отражаются: Результаты проверок: ведения общего журнала работ; ведения журналов спецработ; ведения журнала входного контроля; наличия сертификатов, паспортов на материалы, оборудование; соответствия поставок ТМЦ спецификациям в проектной документации; изменений в проектной документации, необходимых согласований изменений; комплектности подписанных актов на скрытые работы, актов освидетельствования ответственных конструкций; исполнительных схем, чертежей; исполнительных геодезических съемок; отклонений в проекте производства работ (ППР), причины; состояния контрольно-измерительного оборудования; протоколов лабораторных испытаний; назначений дополнительных испытаний; соответствия работы инженерно-технического персонала заявленной квалификации; Сводная ведомость выявленных дефектов, а именно - указание этапа работ; - перечень замечаний, нарушений, несоответствий по указанному этапу работ, выставляемых Инженером; - указание предписания, в котором указаны выявленные нарушения и несоответствия; - отметка об устранении замечаний; В необходимых и обоснованных случаях, Заказчик в праве запросить дополнительно предоставление информации о подготовке и ведении технической документации Подрядчиком согласно Приложения И, в том числе: · паспортов, сертификатов на установленное оборудование, системы; · подписанные промежуточные акты передачи в монтаж; · акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования; · акты приемки и испытаний внутренних и наружных инженерных систем; · акты о выполнении герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций; · акты об испытаниях устройств охранно-пожарной сигнализации (ОПС);· акты на установку приборов учета;· акты на замер шумов, мероприятия по устранению;· замечания по качеству систем, оборудования;· причины возникновения замечаний по вводу инженерных систем; А также · изменения в проекте, возникшие в процессе производства работ на объекте;· согласование компенсирующих мероприятий; · сроки устранения недоделок, дефектов.· изменения в проекте, возникшие в процессе производства работ на объекте; · согласование компенсирующих мероприятий; 2.5. Контроль качества выполненных работ при сдаче объекта в эксплуатацию, в процессе устранения недоделок, дефектов. 2.5.1. Участие в комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию. 2.5.2. Осуществление контроля качества выполнения работ по графику устранения замечаний. - Участие в приемке выполненных работ, контроль качества устраненных замечаний. 2.5.3. Приемка промежуточных работ Подрядчика по акту контроля качества промежуточных работ (Приложение К). 2.5.4. Составление заключительного отчета - анализа о проделанной работе по управлению качеством Проекта Заказчику. |
| Вариант 6 | Стадия Д1. Строительство и сдача в эксплуатацию (контроль соответствия выполняемых работ проектной документации) | СТАДИЯ Д1. Строительство и сдача в эксплуатацию.(контроль соответствия выполняемых работ проектной документации) 2.6 Контроль соответствия выполняемых работ проектной документации 2.6.1 Специалисты, осуществляющие Контроль соответствия выполняемых работ проектной документации, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову Заказчика, оформленному письменно в ИС (при наличии доступа). 2.6.2 Инженер знакомит Заказчика с результатами проверок соответствия выполняемых работ проектной документации, а также рекомендациями по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов. 2.6.3 Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками на действующие технические регламенты, своды правил, национальные стандарты. В случае если изменения не влияют на безопасность конструкций, записи и указания специалистов излагаются в срок не более 3 (трех) рабочих дней; в противном случае – в тот же день. 2.7 Контроль за выполнением указаний 2.7.1 Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил. 2.7.2 Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования. 2.7.3 Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, и контроль исполнения. 2.7.4 Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей Заказчика с проектной и рабочей документацией. 2.7.5 Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих контроль соответствия выполняемых работ проектной документации, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов. 2.7.6 Освидетельствование скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений; в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций. |
| Вариант 7 | Стадия Е. Комплексное сопровождение строительства инженерными изысканиями | СТАДИЯ Е. Комплексное сопровождение строительства инженерными изысканиями |
| Вариант 8 | Стадия Ж. Проведение комплексных, внеплановых осмотров объекта, назначение мероприятий | СТАДИЯ Ж. Проведение комплексных, внеплановых осмотров объекта, назначение мероприятий 2.8.1. Проведение мониторинга объектов: - Контроль соблюдения Подрядчиками строительных технологий в соответствии с нормативами и проектной документацией: фиксирование и регистрация отклонений, назначение мер по корректировке и проверка исполнения назначенных мер. - Участие во входном, инструментальном, операционном, приемочном контроле качества: фиксирование и регистрация отклонений, замечаний, назначение мер по корректировке и проверка исполнения назначенных мер. - Участие в освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подписание актов освидетельствования работ (Приложение И). - Внесение письменных замечаний, предписаний о недостатках выполнения работ при строительстве, в общем, и специальных журналах работ. Контроль устранения замечаний. - Приостановление дальнейших строительных работ, если не устранено несоответствие, выявленное в ходе производства строительных работ. 2.8.2. Приемка этапа выполненных работ Подрядчика по Акту контроля качества промежуточных работ (Приложение К). |
Наименование вариативного поля: «пункты Стадии Е Комплексное сопровождение строительства инженерными изысканиями» | ||
Вариант | Наименование варианта | Формулировка текста |
| Вариант 1 | Приемка, передача и закрепление красных линий | 2.9 Приемка, передача и закрепление красных линий, главных осей зданий, магистральных сетей и осей дорог |
| Вариант 2 | Повторная разбивка линейных сооружений | 2.10 Повторная разбивка линейных сооружений, красных линий, главных осей зданий, магистральных сетей и осей дорог |
| Вариант 3 | Приемка- передача этапов строительства | 2.11 Приемка- передача этапов строительства |
| Вариант 4 | Съемки линейных сооружений | 2.12 Съемки линейных сооружений и площадная съемка текущей ситуации (в т.ч. пополнение генплана) |
| Вариант 5 | Перенос в натуру проектных отметок | 2.13 Перенос в натуру проектных отметок благоустройства и линейных сооружений (в т.ч. дорог) |
| Вариант 6 | Выкопировка из генплана | 2.14 Выкопировка из генплана |
| Вариант 7 | Восстановление опорных пунктов | 2.15 Восстановление опорных пунктов (в т. ч. реперов) |
| Вариант 8 | Исполнительная съемка | 2.16 Исполнительная съемка смонтированных конструкций и сооружений, включая пути башенных и козловых кранов. |
| Вариант 9 | Подготовительные полевые и камеральные работы | 2.17 Подготовительные полевые и камеральные работы (изучение проектов, прокладка теодолитных и нивелирных ходов, оформление документов). |
| Вариант 10 | Трехмерное лазерное сканирование | 2.18 Трехмерное лазерное сканирование зданий, строительных машин, механизмов, теплотехнического оборудования и оснастки |
| Вариант 11 | Обработка результатов трехмерного лазерного сканирования | 2.19 Обработка результатов трехмерного лазерного сканирования |
Вариант 12 | Определение физико-механических свойств грунта | 2.20 Геологические работы по определению физико-механических свойств грунта |
| Вариант 13 | Обработка исследований и отдельных определений свойств грунта | 2.21 Обработка исследований и отдельных определений свойств грунта |
| Вариант 14 | Обработка результатов георадиолокационной съемки | 2.22 Обработка результатов георадиолокационной съемки (камеральные работы, составление технического отчета) |
| Вариант 15 | Площадное георадиолокационное профилирование, с шагом 5 м | 2.23 Площадное георадиолокационное профилирование, с шагом 5 м (Полевые работы) |
| Вариант 16 | Площадное георадиолокационное профилирование, с шагом 0,5 м | 2.24 Площадное геоадиолокационное профилирование, с шагом 0,5 м (Полевые работы) |
Наименование вариативного поля: «пункты этапов 2 и 3» | ||
Вариант 1 | Услуги по этапу 2- Контроль качества работ при строительстве объекта | На Этапе 2 Инженером могу быть оказаны следующие Дополнительные услуги: oПроведение внеплановых осмотров; oСогласование внесения изменений в проект, процедуры инициирования и утверждение изменений. oРазработка и выдача технических требований. Учет эксплуатационных характеристик объекта; oРазработка и выдача программ качества. Учет технологических особенностей объекта, операционного контроля качества на объекте; oВыдача заключений о соответствии, рекомендаций; oОптимизация выбора проектных решений. Обоснование выбора технологии, материалов; Разработка корректирующих мероприятий в связи с невозможностью выполнения данной технологии, либо применение новых технологий; Финансовая составляющая, учет влияния на качество применяемых материалов; Оценка влияния технологии на качество объекта; Подготовка рекомендаций по оптимизации технических решений, влияющих на качество в процессе эксплуатации. oКонсультирование Заказчика по техническим вопросам, по выше перечисленным пунктам; |
Вариант 2 | Услуги по этапу 3- Инженерный контроль качества эксплуатации зданий | На Этапе 3 Инженером могу быть оказаны следующие Дополнительные услуги: - Консультирование Заказчика по техническим вопросам; - Выдача заключений о соответствии, рекомендаций; - Оптимизация выбора Проектных решений; - Согласование внесения изменений в проект, процедуры инициирования и утверждение изменений; |
Инженер должен оказать Услуги, охватывающие все или несколько Этапов и определяющие ход реализации проекта Заказчика, применяя (но не ограничиваясь этим) такие современные методы обеспечения качества услуг, как:
3.1.1. Создание организационной структуры управления оказанием Услуг и собственным персоналом в соответствии с целями Заказчика и выбранными методами достижения поставленных целей.
3.1.2. Организация коммуникации и координация действий со всеми контрагентами Заказчика в рамках, необходимых для оказания Услуг.
3.1.3. Организация документооборота между всеми участниками проекта Заказчика на всех Этапах оказания Услуг и в рамках, необходимых для оказания Услуг.