СТД ИСП-30 Договор подряда на выполнение проектных работ

СТД ИСП-30

ДОГОВОР № (номер договора)

подряда на выполнение проектных работ

г. Челябинск

(«(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

г. Челябинск	(«(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя организации, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (наименование организации Проектировщика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя организации, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий договор используется для реализации предпроектной проработки инвестиционно-строительного проекта, либо для доработки, переработки Продукта, созданного на основании договора по форме СТД ИСП-29, указанного в Техническом задании на выполнение работ по проектированию (Приложение №2), и согласованного ранее Заказчиком.

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство выполнить проектные работы, указанные с Спецификации(ях) (Приложение №1), которые включают разработку Продукта:

- эскизных проектов в рамках предпроектной проработки;

- проектной и рабочей документации в виде текстовых и графических материалов;

- иных материалов, связанных с проектной документацией, в т.ч. внесение изменений в проектную документацию.

1.2. Проектировщик выполняет работы по Объекту(ам) Заказчика, указанному(ым) в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

1.3. Конкретный перечень работ, которые должен выполнить Проектировщик по настоящему Договору, этапы этих работ, их объем и стоимость, а также сроки выполнения указаны в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

1.4. При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны руководствуются:

а) настоящим договором, в том числе Техническим заданием на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2);

б) законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

в) нормативными техническими документами (ГОСТ, СаНПиН, СНиП, техническими условиями, техническими регламентами, марками и т.д.), в том числе, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

г) стандартами Заказчика и стандартами Проектировщика (далее – Стандарты). При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных Стандартов в отношениях по настоящему договору.

1.5. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных СТО УП «Реестр терминов develop-man».

1.6. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается следующим документом: (выписка/справка СРО).

1.7. При выполнении работ по разработке проектной и рабочей документации в виде текстовых и графических материалов:

1.7.1. проектная и рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2), передается Заказчику комплектом проектной и рабочей документации (по требованию Заказчика может быть предоставлен 1 (один) экземпляр на бумажном носителе) в электронном виде на электронном носителе и/или посредством ИС, содержащим полный набор файлов, полученных в ходе выполнения работ, а именно:

файлы с графическими изображениями в формате .pdf и .dwg, .max, .rvt и т.п.
файлы для программ, в которых были выполнены расчеты: .rtd, .Lir и т.п.
файлы с любой текстовой и табличной информацией, относящейся к Продукту (в т.ч. перенесенной с листов с графическими изображениями в отдельный файл пояснительной записки) в формате .docx
файлы отсканированных (цветной скан) всех листов с бумажного экземпляра с подписями в формате .pdf.

1.7.2. передаваемые файлы с графической частью оформляются таким образом, чтобы на титульном листе содержалось:

наименование вида документации (например, Проектная документация);
с новой строки - Наименование Объекта,
с новой строки - Наименование раздела и подраздела в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
с новой строки – словосочетание «Графическая часть»;
на листах с графической частью не допускается размещение текста (примечаний), не относящегося к сути содержания графической части, При необходимости указания материалов, указание производите путем добавления ссылок на каталог.

1.7.3. передаваемые файлы с текстовой и табличной частью оформляются таким образом, чтобы на титульном листе содержалось:

словосочетание «Пояснительная записка (текстовая и табличная часть) к Альбому: (указать шифр альбома в соответствии с порядком кодировки у Заказчика)»;
с новой строки - Наименование вида документации (например, Проектная документация);
с новой строки - Наименование Объекта Заказчика;
с новой строки - Наименование раздела и подраздела, в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
с новой строки – словосочетание «Текстовая часть».

1.7.4. в пояснительной записке к Альбому документации указывается:

общую информацию к Альбому;
отсылка (шифр) к отдельным листам Альбома (графической части).

- в случае необходимости указания на листах графической части текстовой информации, такая текстовая информация в обязательном порядке должна быть задублирована в пояснительной записке.

- названия Объектов, указываемых в документации, согласовываются с Заказчиком.

- в документации указываются названия Объектов, полностью соответствующие наименованию в Документах на проведение торгов на земельный участок, ГПЗУ, Задании на проектирование, названию проекта в информационной системе Заказчика.

- наименование материалов, в спецификациях указываются с активными ссылками на каталог, не допускается указание материалов без ссылок.

1.8. При разработке иных материалов, связанных с проектной документацией:

1.8.1. материалы и документация разрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями п. 1.7. настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Проектировщик обязан:

2.1.1. Разработать и передать Заказчику Продукт, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, установленные в Спецификации(ях) (Приложение № 1) в соответствии с требованиями из Технического задания на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2).

2.1.2. Предоставлять достоверную информацию Заказчику по письменному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.1.3. Передать Заказчику разработанный Продукт (по требованию Заказчика может быть предоставлен 1 (один) экземпляр на бумажном носителе) в электронном виде на электронном носителе и/или посредством ИС, содержащим полный набор файлов, полученных в ходе выполнения работ.

2.1.4. Устранять в срок не более 5 (пяти) рабочих дней недостатки и ошибки, дополнять Продукт по мотивированным письменным замечаниям Заказчика относительно качества и полноты Продукта и по замечаниям согласующих и экспертных органов. При этом, если замечания и недостатки по разработанному Продукту оказались следствием некачественных исходных данных, предоставленных Заказчиком, то Проектировщик устраняет их за отдельную плату и Стороны вносят изменения в соответствующие приложения к договору.

2.1.5. Принять участие совместно с Заказчиком в согласовании готового Продукта (его частей/разделов), а также в прохождении экспертизы и контроля качества готового Продукта (его частей/разделов).

2.1.6. Согласовывать с Заказчиком и фиксировать в Продукте принятые проектные решения, давая краткое обоснование выбранному варианту конструктивных элементов и применяемых технологий.

2.1.7. участвовать в селекторных и оперативных совещаниях Заказчика, проводимых не чаще одного раза в неделю, в согласованные Сторонами день и время, в режиме видеоконференции и очно.

2.2. Проектировщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика данные и документы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

2.2.3. Направлять Заказчику запросы о предоставлении Проектировщику разъяснений или дополнительной информации по обязательствам Заказчика по настоящему договору.

2.2.4. Не приступать к выполнению работ по договору до получения от Заказчика утвержденного Технического задания на выполнение работ по проектированию (Приложение №2), требовать на основании его непредоставления изменения сроков выполнения работ по договору;

2.2.5. Указать мотивированные замечания и предложения к Техническому заданию на выполнение работ по проектированию (Приложение №2) утвержденное Заказчиком.

2.2.6. Продлять сроки выполнения работ по настоящему договору в случае внесения Заказчиком изменений в исходные данные.

2.2.7. Приостановить выполнение работ по договору, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для разработки Продукта, указанные в Техническом задании на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2). В случае непредставления исходных данных в указанные в Техническом задании на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2) сроки Проектировщик в одностороннем порядке изменяет сроки выполнения работ на срок, равный количеству дней задержки предоставления исходных данных. При внесении Заказчиком изменений в исходные данные - сроки изменяются по согласованию сторон; при представлении некачественных исходных данных - сроки изменяются по согласованию сторон.

2.3.2. Принять разработанный и переданный Проектировщиком Продукт (его части/разделы) и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).

2.3.3. Оплатить выполненные Проектировщиком работы по разработке Продукта в соответствии с п. 3 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Направлять Проектировщику мотивированные письменные замечания относительно качества и полноты Продукта.

2.4.2. В любое время проводить контрольные проверки выполненных Проектировщиком работ.

2.4.3. Требовать от Проектировщика исполнения обязательств по настоящему договору.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Проектировщиком по настоящему договору определена в Спецификации(ях) (Приложение № 1).

3.2. Заказчик оплачивает выполняемые Проектировщиком работы по настоящему договору в следующем порядке:

3.2.1. Если сторонами согласован аванс по договору, его размер указывается в Спецификации (Приложение№1) и оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Спецификации(ий) (Приложение № 1). Указанные в настоящем пункте положения о порядке оплаты аванса распространяют свое действие на все Спецификации (Приложение № 1) по настоящему договору вне зависимости от даты их подписания.

3.2.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) и счет-фактуру, в предусмотренных законом случаях, Заказчик производит с Проектировщиком окончательный расчет за работы, указанные в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), за вычетом оплаченного Заказчиком Проектировщику аванса.

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Проектировщика, либо иным не запрещенным законодательством способом по дополнительному соглашению сторон.

3.4. Датой оплаты считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после окончания выполнения Проектировщиком работ в составе и сроки, определенные согласно Спецификации (Приложение № 1), и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1), Проектировщик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) с приложением соответствующего результата выполненных работ (раздел/часть проектной, рабочей документации, информационной модели Объекта Заказчика или ведомости подсчета материалов или иного в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по проектированию (Приложение №2)).

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) и документов, указанных в п. 4.1 настоящего договора, Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) и один экземпляр вернуть Проектировщику либо представить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).

4.3. В случае неподписания акта или ненаправления мотивированного отказа от его подписания Заказчиком в срок, указанный в п. 4.2 настоящего договора, Проектировщик подписывает в одностороннем порядке Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), и он считается согласованным Сторонами и работы – выполненными.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения работ по договору, в том числе сроков сдачи разработанного Продукта, установленных Спецификацией(ями) (Приложение № 1). В случае нарушения Проектировщиком сроков, Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (пеню) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.2. Проектировщик несет ответственность за соблюдение указанных в п. 2.1.4. настоящего договора сроков доработки Продукта по мотивированным замечаниям Заказчика, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов. В случае нарушения Проектировщиком сроков доработки Продукта, Заказчик вправе начислить неустойку (пеню) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

5.3. Суммы неустоек (штрафов, пеней) по настоящему договору могут удерживаться Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Проектировщику по настоящему договору. Сумма неустоек (штрафов, пеней), подлежащая безакцептному списанию, указывается в Акте(ах) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).

5.4. Проектировщик несет ответственность за недостатки разработанного Продукта при реализации Продукта, а также в процессе эксплуатации объекта, построенного по разработанному Продукту, в случае, если причиной таких замечаний не является Техническое задание на выполнение работ по проектированию (Приложение №2).

При обнаружении недостатков Проектировщик обязан безвозмездно их устранить. При этом Заказчик самостоятельно несет ответственность за недостатки Продукта, возникшие в результате согласования Заказчиком требований к Продукту, не соответствующих рекомендуемым правилам.

5.5. Проектировщик не несет ответственность за негативные последствия, вызванные использованием Продукта на других объектах Заказчика.

5.6. Заказчик несет ответственность за соблюдение сроков исполнения обязательств по оплате, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате Проектировщик вправе начислить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от суммы долга, за каждый день просрочки. Заказчик не считается нарушившим сроки исполнения обязательств по оплате, а неустойка (пеня) не начисляется в случае, если оплата не была произведена по причине мотивированных замечаний по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) и возврата Продукта (раздела или части Продукта) Проектировщику на доработку.

5.7. Заказчик несет ответственность за соблюдение указанного в п. 2.3.1 настоящего договора срока предоставления исходных данных. За нарушение Заказчиком указанного срока Проектировщик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) исходя из цены единичной часовой работы за нормо-час, указанной в Спецификации(ях) (Приложение № 1), за каждый час просрочки в рабочую смену или в размере 6 960,00 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей за каждый день просрочки.

5.8. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.

5.9. Положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.

5.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ)

6.1. Исключительные права на разработанный по настоящему договору Продукт в полном объеме переходят к Заказчику после подписания Акта(ов) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3). Стоимость передаваемых исключительных прав включена в общую стоимость настоящего договора и дополнительной оплате не подлежит. Использование разработанного по настоящему договору Продукта разрешается многократно.

6.2. Проектировщик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в Продукт, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Проектировщиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.

6.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Продукт, Проектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения любого юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

6.4. Авторское вознаграждение включено в стоимость работ по настоящему договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с («(число)» (месяц) 20(год) г.) и действует до («(число)» (месяц) 20(год) г. или в случае без указания срока «полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору»).

7.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.

7.3. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Спецификация(ии) (Приложение № 1), Техническое задание на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2), Список представителей Сторон (Приложение № 4) путем подписания новых Приложений. Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.

В измененную Спецификацию (Приложение № 1) должны быть включены позиции работ, содержащиеся в Спецификации (Приложение № 1) в старой редакции, неуказанные в подписанном(ых) Сторонами Акте(ах) сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), подвергшиеся и не подвергшиеся изменению, а также позиции работ, не содержащиеся в Спецификации (Приложение № 1) в старой редакции, и дополняющие ее новыми видами работ. При этом измененная Спецификация (Приложение № 1) не должна содержать исключенные позиции работ.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

7.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.5.1. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Проектировщиком своих обязательств по настоящему договору;

7.5.2. в случаях, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Проектировщиком своих обязательств по настоящему договору.

7.6. В случае расторжения настоящего договора по основанию, указанному в п. 7.5.1 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика возмещения убытков.

7.7. Проектировщик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.7.1. в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению настоящего договора Проектировщиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок

7.8. Сторона, решившая расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором, направляет другой стороне письменное Уведомление о расторжении договора (Приложение № 5). Расторжение договора вступает в силу с момента его получения другой стороной.

7.9. Проектировщик при получении от Заказчика Уведомления о расторжении договора (Приложение № 5) или при отправлении Заказчику Уведомления о расторжении договора (Приложение № 5) обязан прекратить выполнение работ по настоящему договору, а также обеспечить передачу Заказчику всех результатов завершенных этапов работ (этапов работ), работ, сведений и данных, подготовленных им в ходе выполнения работ по настоящему договору.

7.10. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, указанным в п. 7.5.2, 7.7.1 настоящего договора, Проектировщик вправе потребовать с Заказчика оплаты части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Уведомления о расторжении договора (Приложение № 5), на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) в порядке, установленном п. 4 настоящего договора.

7.11. Любые уступки прав по настоящему договору, совершаемые Сторонами в порядке, предусмотренном ст. 382-390 ГК РФ, допускаются только с письменного согласия должника.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят войну, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 15 календарных дней, то Стороны обсуждают, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ. Если в течение 15 календарных дней Стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

9. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

9.1. Стороны настоящим заверяют и гарантируют следующее:

- Стороны представляют собой юридические лица учрежденные и зарегистрированные в установленном порядке и обладающие правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- для заключения и исполнения договора каждой из Сторон получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения в соответствии с действующим законодательством РФ, не существует актов, запрещающих и ограничивающих право соответствующей Стороны заключать и исполнять договор;

- Стороны являются добросовестными налогоплательщиками, исполняют все свои налоговые обязательства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не имеют задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней;

- Каждая из Сторон располагает достаточными финансовыми средствами, производственными мощностями, оборудованием, персоналом и другими материальными ресурсами, необходимым опытом и квалификацией, достаточными для исполнения обязательств по настоящему Договору;

- заключение и исполнение каждой из Сторон настоящего Договора не нарушает каких-либо законов, правил или норм, подлежащих применению в отношении настоящего Договора, не противоречит им и не нарушает какого-либо договора или соглашения, стороной которого выступает соответствующая Сторона;

- финансовое состояние Сторон является устойчивым, стабильным и у Сторон отсутствуют признаки недостаточности имущества или неплатежеспособности;

- все операции Сторон полностью отражены или будут отражены в первичной документации соответствующей Стороны, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

- лица, подписывающие договор от имени Сторон на день подписания, имеют все необходимые для такого подписания полномочия и занимают должности, указанные в преамбуле Договора;

- Стороны гарантируют, что предоставят друг другу полностью соответствующие действующему законодательству первичные документы, которыми оформляется исполнение обязательств по Договору;

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в отношении которых Сторонами даны настоящие заверения, имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны, а в случае, предусмотренном п. 10.5 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи сторон.

10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

10.3. Для взаимодействия по настоящему договору Стороны назначили своих уполномоченных представителей, которые указаны в Списке представителей Сторон (Приложение № 4).

10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем переговоров или путем направления претензий. Срок рассмотрения претензий – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

10.5. Если стороны настоящего договора владеют неквалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи, то стороны настоящего Договора, являясь участниками электронного взаимодействия, в соответствии с положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, пришли к соглашению, что все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора и иные документы и информация в рамках настоящего Договора, могут предоставляться (выставляться, направляться, передаваться, подаваться) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью, и (или) в виде электронного документа, подписанного с применением неквалифицированной электронной подписи.

Документы, представляемые в указанной форме, признаются Сторонами равнозначными.

Сторонам настоящего договора известны и понятны в рамках настоящего Договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых, утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.

В рамках настоящего Договора термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном или ему подобном) носителе, подписанную уполномоченным представителем Стороны, а равно запись в электронном виде (электронный документ), подписанную электронной подписью 10.6. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 11 настоящего договора, или реорганизации Стороны информируют друг друга по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

10.7. Все отчеты, акты, документация, корреспонденция и иные документы, создаваемые Сторонами в ходе исполнения Договора, в обязательном порядке должны содержать гипертекстовые ссылки на информацию, размещенную в доступном для обеих Сторон источнике, в том числе на сайтах в сети Интернет, согласно СТО УП «Требования к формату информации, передаваемой в процессе реализации ИСП».

10.8. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

- Спецификация(ии) (Приложение № 1) Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Пакет работ».

- Техническое задание на выполнение работ по проектированию (Приложение № 2) (Согласно СТО Форма документа «Задание на разработку») http://dokipedia.ru/document/5344149

- Список представителей Сторон (Приложение № 4) Согласно СТО Форма документа «Список представителей Сторон».

10.9. Следующие документы, составленные по нижеуказанным формам, становятся неотъемлемой частью настоящего договора в качестве следующих приложений с момента их подписания:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – http://dokipedia.ru/document/5161717 (Приложение № 3)

- Уведомление о расторжении договора по форме согласно СТО Форма документа «Уведомление о расторжении договора» – http://dokipedia.ru/document/5152983 (Приложение № 5).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Проектировщик:

(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика)
Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика)
(наименование организации Проектировщика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Проектировщика)
Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика)

ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика) ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Проектировщика)

ОГРН: (ОГРН организации Заказчика) ОГРН: (ОГРН организации Проектировщика)

Р/с: (Р/с организации Заказчика)в (наименование банка) Р/с: (Р/с организации Проектировщика)в (наименование банка)

БИК: (БИК организации Заказчика) БИК: (БИК организации Проектировщика)

К/с: (К/с организации Заказчика) К/с: (К/с организации Проектировщика)

Телефон/факс: (телефон/факс Заказчика)

Телефон/факс: (телефон/факс Проектировщика)

Сайт: (Электронный адрес сайта Заказчика)

Сайт: (Электронный адрес сайта Проектировщика)

Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика)

Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Проектировщика)

Адрес электронной почты бухгалтерии: (Адрес электронной почты бухгалтерии Проектировщика)

__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика) ________________/(Ф.И.О. представителя Проектировщика)

Заказчик:	Проектировщик:
(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика)	(наименование организации Проектировщика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Проектировщика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика)	ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Проектировщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заказчика)	ОГРН: (ОГРН организации Проектировщика)
Р/с: (Р/с организации Заказчика)в (наименование банка)	Р/с: (Р/с организации Проектировщика)в (наименование банка)
БИК: (БИК организации Заказчика)	БИК: (БИК организации Проектировщика)
К/с: (К/с организации Заказчика)	К/с: (К/с организации Проектировщика)
Телефон/факс: (телефон/факс Заказчика)	Телефон/факс: (телефон/факс Проектировщика)
Сайт: (Электронный адрес сайта Заказчика)	Сайт: (Электронный адрес сайта Проектировщика)
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика)	Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Проектировщика)
	Адрес электронной почты бухгалтерии: (Адрес электронной почты бухгалтерии Проектировщика)
__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика)	________________/(Ф.И.О. представителя Проектировщика)