СТО СТД СМК 017-2013 Договор подряда на выполнение проектных работ (с созданием информационной модели)

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «09» апреля 2013 г.

С изменениями №1 от "28" июня 2013 г.

С изменениями №2 от "16" августа 2013 г.

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «09» апреля 2013 г. С изменениями №1 от "28" июня 2013 г. С изменениями №2 от "16" августа 2013 г.

ДОГОВОР № (номер договора)

подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

г. Челябинск («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя организации, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и (наименование организации Проектировщика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя организации, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство выполнить Пакет(ы) работ: (наименование пакета(ов) работ с сайта ИСП), который(ые) включает работы по подготовке:

- проектной и рабочей документации в виде текстовых и графических материалов;

- информационной модели Объекта Заказчика;

- ведомости подсчета материалов;

(далее – Продукт)

по Объекту Заказчика: (наименование объекта Заказчика) на земельном участке: (кадастровый номер земельного участка, гиперссылка на интерактивную публичную кадастровую карту земельного участка с сайта www.rosreestr.ru) по инвестиционному проекту: (наименование инвестиционного проекта с сайта ИСП).

1.2. Конкретный перечень в рамках Пакета работ, объем и стоимость работ, которые обязан выполнить Проектировщик по настоящему договору, определены в Спецификации (Приложение № 4).

1.3. Разработанный Проектировщиком по настоящему договору Продукт должен соответствовать:

а) заданию на разработку (Приложение № 3),

б) требованиям Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

в) требованиям Федерального закона от 27.12. 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

г) требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,

д) требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

е) ГОСТ Р 21.1101-2009.

ж) другим нормативным правовым актам, государственным стандартам, строительным, санитарным и иным нормам и правилам.

з) стандартам develop-man (далее – Стандарты).

1.4. Сроки выполнения пакета работ Проектировщиком указаны в Спецификации (Приложение № 4).

1.5. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается следующим документом: Свидетельство о членстве в СРО № (номер Свидетельства о членстве в СРО) от (дата выдачи Свидетельства о членстве в СРО)

1.6. Термины и определения используются в настоящем договоре в значениях, установленных СТО «Реестр терминов develop-man».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках разработки Продукта Проектировщик обязан:

2.1.1. Разработать и передать Заказчику Продукт, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, установленные в Спецификации (Приложение № 4).

2.1.2. Предоставлять достоверную информацию Заказчику по письменному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.1.3. Передать Заказчику разработанный Продукт на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и на компакт-диске в 1 (одном) экземпляре, содержащем полный набор файлов полученных в процессе выполнения работ.

2.1.4. Устранять в срок не более 5 (пяти) рабочих дней недостатки и ошибки, дополнять Продукт по полученным от Заказчика мотивированным письменным замечаниям относительно качества и полноты Продукта, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов. При этом, если замечания и недостатки по разработанному Продукту оказались следствием некачественных исходных данных, предоставленных Заказчиком, то Проектировщик устраняет их за отдельную плату и Стороны вносят изменения в соответствующие приложения к договору.

2.1.5. Принять участие совместно с Заказчиком в согласовании готового Продукта.

2.1.6. Согласовывать с Заказчиком и фиксировать в Продукте принятые проектные решения, давая краткое обоснование выбранному варианту конструктивных элементов и применяемых технологий.

2.1.7. Передать Заказчику в составе Продукта ведомость подсчета материалов в том виде и с той степенью детализации, которые определены в Задании на разработку (Приложение № 3).

2.1.8. Осуществлять в период выполнения обязательств по настоящему договору постоянное взаимодействие с лицом, проводящим негосударственную экспертизу проектной документации на основании договора, указанного в п. 2.3.5 настоящего договора, (далее – Экспертная организация) в соответствии со Стандартом, указанным в пп. «з» п. 1.3 настоящего договора.

2.1.9. В случае заключения Заказчиком более одного договора по Пакету работ, указанному в п. 1.1 настоящего договора, по Объекту Заказчика взаимодействовать с лицами, выполняющие работы в рамках пакета работ, в соответствии со Стандартом,указанным в пп. «з» п. 1.3 настоящего договора.

2.2. В рамках разработки Продукта Проектировщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему договору.

2.3. В рамках разработки Продукта Заказчик обязан:

2.3.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для разработки Продукта, указанные в Задании на разработку (Приложение № 3). В случае непредставления исходных данных в указанные в Задании на разработку (Приложение № 3) сроки Проектировщик в одностороннем порядке увеличивает сроки выполнения пакета работ на срок, равный количеству дней задержки предоставления исходных данных. При внесении Заказчиком изменений в исходные данные - сроки изменяются по согласованию сторон; при представлении некачественных исходных данных - сроки изменяются по согласованию сторон.

2.3.2. Принять разработанный и переданный Проектировщиком Продукт и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2).

2.3.3. Оплатить выполненные Проектировщиком работы по разработке Продукта в соответствии с п. 3 настоящего договора.

2.3.4. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанного Продукта.

2.3.5. Заказчик не менее, чем за пять рабочих дней до заключения настоящего договора обязан заключить с Экспертной организацией договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и сообщить о такой Экспертной организации и ее представителях Проектировщику. Во исполнение данного пункта настоящего договора Заказчик заключил с (наименование организации Экспертной организации) договор № (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора).

2.3.6. Передать до даты начала пакета работ, указанной в Спецификации (Приложение № 4) , или в сроки, указанные в Задании на разработку (Приложение № 3), исходные данные, определенные в Задании на разработку (Приложение № 3).

2.3.7. Заказчик при заключении и исполнении настоящего договора обязан уведомлять Проектировщика об указанных в п. 2.1.9 настоящего договора лицах и их представителях.

2.3.8. Заказчик обязан контролировать взаимодействие между Проектировщиком и лицами, указанными в п. 2.1.9 настоящего договора, и взаимодействие Проектировщика с Экспертной организацией в соответствии со Стандартом.

2.4. В рамках разработки Продукта Заказчик вправе:

2.4.1. Направлять Проектировщику мотивированные письменные замечания относительно качества и полноты Продукта.

2.4.2. В любое время проводить контрольные проверки выполненных Проектировщиком промежуточных работ.

2.4.3. Требовать от Проектировщика исполнения обязательств по настоящему договору.

3. СТОИМОСТЬ ПАКЕТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость пакета работ, выполняемых Проектировщиком по настоящему договору определена в Спецификации (Приложение № 4). При этом стоимость экспертизы указанного в п. 1.1 настоящего договора Продукта не входит в стоимость пакета работ, выполняемых Проектировщиком по настоящему договору, и оплачивается в соответствии с договором, указанным в п. 2.3.5 настоящего договора.

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в соответствии с Порядком осуществления платежей (Приложением № 5).

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Проектировщика, либо иным не запрещенным законодательством способом по дополнительному соглашению сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ПАКЕТА РАБОТ

4.1. По результатам выполнения промежуточной работы, в составе и сроках, определенных согласно Спецификации (Приложение № 4), Проектировщик предоставляет проект Отчета о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) с приложением соответствующих результатов выполненных промежуточных работ на компакт-диске. Заказчик на основании представленного проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения подготавливает и направляет Проектировщику подписанный Отчет о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1). Проектировщик рассматривает представленный Отчет о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и подписывает его или направляет Заказчику мотивированные возражения по нему. В случае если Проектировщик не рассмотрит его в указанный срок Отчет о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и считается согласованным Сторонами.".

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания выполнения работ, входящих в Пакет работ, и получения положительного заключения экспертизы проектной документации Проектировщик обязан передать Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2) и Продукт согласно настоящему договору.

4.3. Заказчик осуществляет приемку Пакета работ в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предоставления Проектировщиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2) и Продукта.

Заказчик в течение указанного срока подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2) или направляет мотивированный отказ от подписания акта с указанием конкретных отступлений от установленных настоящим договором требований.

В случае не подписания акта или не направления мотивированного отказа Заказчиком в указанный срок Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2) подписывается Проектировщиком в одностороннем порядке и Пакет работ считается принятым Заказчиком.

4.4. Пакет Работ считается выполненным (завершенным) после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2) согласно п. 4.2, 4.3 настоящего договора.

Утверждение Отчетов о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) осуществляется Заказчиком исключительно с целью осуществления контроля качества и сроков выполнения промежуточных работ (ст. 748 ГК РФ) и проведения расчетов. Подписание сторонами Отчетов о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) не является предварительной приемкой результата отдельного этапа работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за соблюдение сроков выполнения промежуточных работ по договору, в том числе сроков сдачи разработанного Продукта, установленных Спецификацией (Приложение № 4). В случае нарушения Проектировщиком сроков, Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (пеню) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от стоимости невыполненных промежуточных работ за каждый день просрочки.

5.2. Проектировщик несет ответственность за соблюдение указанных в п. 2.1.4 настоящего договора сроков доработки Продукта по мотивированным замечаниям Заказчика, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов. В случае нарушения Проектировщиком сроков доработки Продукта, Заказчик вправе начислить неустойку (пеню) в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от полной стоимости пакета работ за каждый день просрочки.

5.3. Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (штраф) в размере 5000 (пяти тысяч) руб. за каждый случай несоответствия между разделами проектной, рабочей документации, информационной моделью Объекта Заказчика и (или) ведомостью подсчета материалов.

5.4. В случае обнаружения факта указания в Отчетах о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) или Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2), фактически не выполненных работ, Заказчик вправе начислить Проектировщику неустойку (штраф) в 5-ти кратном размере стоимости фактически не выполненных, но предъявленных работ в Отчетах о выполнении промежуточных работ либо Акте приема-передачи выполненного пакета работ.

5.5. Суммы неустоек (штрафов, пеней) по настоящему договору удерживается Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Проектировщику по настоящему договору. Сумма неустоек (штрафов, пеней), подлежащая безакцептному списанию, указывается в Отчетах о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) и Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2).

5.6. Проектировщик несет ответственность за недостатки разработанного Продукта при реализации Продукта, а также в процессе эксплуатации объекта, построенного по разработанному Продукту. При обнаружении недостатков Проектировщик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками Продукта.

5.7. Проектировщик не несет ответственность за негативные последствия, вызванные использованием Продукта на других объектах Заказчика.

5.8. Проектировщик не несет ответственность за ошибки и несоответствия, возникшие в Продукте в случаях, предусмотренных 2.1.9 настоящего договора, при неисполнении Заказчиком обязанностей, указанных в п. 2.3.7, 2.3.8 настоящего договора.

5.9. Заказчик несет ответственность за соблюдение сроков исполнения обязательств по оплате, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате Проектировщик вправе начислить Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от суммы долга, за каждый день просрочки. Заказчик не считается нарушившим сроки исполнения обязательств по оплате, а неустойка (пеня) не начисляется в случае, если оплата не была произведена по причине мотивированных замечаний по Отчету о выполнении промежуточных работ (Приложение № 1) и возврата Продукта (раздела или части Продукта) Проектировщику на доработку.

5.10. Заказчик несет ответственность за соблюдение указанного в п. 2.3.6 настоящего договора срока предоставления исходных данных. За нарушение Заказчиком указанного срока Проектировщик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) исходя из цены единичной часовой работы за нормо-час, указанной в Спецификации (Приложение № 4), за каждый час просрочки в рабочую смену.

5.11. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.

5.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ)

6.1. Исключительные права на разработанный по настоящему договору Продукт в полном объеме переходят к Заказчику после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2). Стоимость передаваемых исключительных прав включена в общую стоимость настоящего договора и дополнительной оплате не подлежит. Использование разработанного по настоящему договору Продукта разрешается многократно.

6.2. Проектировщик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в Продукт, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Проектировщиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.

6.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Продукт, Проектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения любого юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

6.4. Авторское вознаграждение включено в стоимость пакета работ по настоящему договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с («(число)» (месяц) 20(год) г.) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение или расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим договором и нормами действующего законодательства.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Проектировщику фактически оказанных услуг.

8.3. Проектировщик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. Возмещение убытков Заказчику не производится при отказе Проектировщика от исполнения настоящего договора в случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств по оплате.

8.4. Сторона, решившая отказаться от исполнения договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором, направляет письменное уведомление другой стороне. Отказ от исполнения договора вступает в силу с момента его получения другой стороной.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силой Стороны подразумевают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят война, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, пожары), эпидемии, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), гражданские волнения, восстания, блокаду, акты военного или противоправного переворота, ионизирующее излучение или радиоактивное заражение, принятие нормативных актов органов государственной власти РФ и местного самоуправления, препятствующих выполнению обязательств по Договору

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), должна в письменной форме незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону и предоставить подтверждение их наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 15 календарных дней, то Стороны обсуждают, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ. Если в течение 15 календарных дней Стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора, за исключением случая, предусмотренного п. 10.4 настоящего договора.

10.2. Требования п. 10.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязаны уведомлять друг друга об объеме и характере предоставляемой информации.

10.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 10 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

10.4. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если стороной настоящего договора является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то эта Сторона дает свое согласие на размещение текста настоящего договора с указанием своих фамилии и инициалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой Стороны, а в случае, предусмотренном п. 11.6 настоящего договора, заключен путем обмена электронными документами, подписанными с применением (использованием) неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи сторон.

11.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

11.3. Для взаимодействия по настоящему договору Стороны назначили своих уполномоченных представителей, которые указаны в Приложении № 6.

11.4. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему договору: Приложение №3 – Задание на разработку, Приложение №4 – Спецификацию, Приложение №5 – Порядок осуществления платежей, Приложения №6 – Список представителей Сторон путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции.

11.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем переговоров или путем направления претензий. Срок рассмотрения претензий – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде соответствии с законодательством РФ.

11.6. Если стороны настоящего договора владеют неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью, созданной с использованием средств электронной подписи на основе сертификатов ключей электронной подписи удостоверяющего центра: (наименование удостоверяющего центра; ОГРН; ИНН; КПП; адрес регистрации) (далее – Удостоверяющий центр), то стороны настоящего Договора, являясь участниками электронного взаимодействия, в соответствии с положениями статьи 160 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об электронной подписи" № 63-ФЗ от 06.04.2011 г., части 4 статьи 11 и статьи 15 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, пришли к соглашению, что все документы, связанные с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора и иные документы и информация в рамках настоящего Договора, могут предоставляться (выставляться, направляться, передаваться, подаваться) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью, и (или) в виде электронного документа, подписанного с применением неквалифицированной или квалифицированной электронной подписи. Документы, представляемые в указанной форме, признаются Сторонами равнозначными.

Сторонам настоящего договора известны и понятны в рамках настоящего Договора все возможные риски обмена документами, предоставляемыми в электронной форме (электронными документами), в числе которых, утеря, кража, подлог, уничтожение электронных документов и другие риски.

11.7. Все взаимоотношения между Сторонами по настоящему договору регулируются законодательством РФ, настоящим договором, Стандартами. При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта. Все указанные в настоящем договоре Стандарты и изменения к ним размещены и размещаются в открытом доступе в сети Интернет на сайтах по адресам: http://develop-man.ru и http://dokipedia.ru. Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем договоре Стандартов в отношениях по настоящему договору.

11.9. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Форма Отчета о выполнении промежуточных работ

Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

Приложение № 3 – Задание на разработку

Приложение № 4 – Спецификация

Приложение № 5 – Порядок осуществления платежей

Приложение № 6 – Список представителей Сторон

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:
Проектировщик:

(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика)
Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика)
(наименование организации Проектировщика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Проектировщика)
Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика)

ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика) ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Проектировщика)

ОГРН: (ОГРН организации Заказчика) ОГРН: (ОГРН организации Проектировщика)

Р/с: (Р/с организации Заказчика)в (наименование банка) Р/с: (Р/с организации Проектировщика)в (наименование банка)

БИК: (БИК организации Заказчика) БИК: (БИК организации Проектировщика)

К/с: (К/с организации Заказчика) К/с: (К/с организации Проектировщика)

Телефон/факс: (телефон/факс Заказчика)

Телефон/факс: (телефон/факс Проектировщика)

Сайт: (Электронный адрес сайта Заказчика)

Сайт: (Электронный адрес сайта Проектировщика)

Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика)

Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Проектировщика)

__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика) ________________/(Ф.И.О. представителя Проектировщика)

Заказчик:	Проектировщик:
(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика)	(наименование организации Проектировщика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Проектировщика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика)	ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Проектировщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заказчика)	ОГРН: (ОГРН организации Проектировщика)
Р/с: (Р/с организации Заказчика)в (наименование банка)	Р/с: (Р/с организации Проектировщика)в (наименование банка)
БИК: (БИК организации Заказчика)	БИК: (БИК организации Проектировщика)
К/с: (К/с организации Заказчика)	К/с: (К/с организации Проектировщика)
Телефон/факс: (телефон/факс Заказчика)	Телефон/факс: (телефон/факс Проектировщика)
Сайт: (Электронный адрес сайта Заказчика)	Сайт: (Электронный адрес сайта Проектировщика)
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика)	Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Проектировщика)
__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика)	________________/(Ф.И.О. представителя Проектировщика)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

к договору подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

№ (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

Форма отчета о выполнении Промежуточных работ

Согласно СТО Форма документа «Отчет о выполнении промежуточных работ».

Заказчик:	Проектировщик:
(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика)	(наименование организации Проектировщика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Проектировщика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика)	ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Проектировщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заказчика)	ОГРН: (ОГРН организации Проектировщика)
Р/с: (Р/с организации Заказчика)в (наименование банка)	Р/с: (Р/с организации Проектировщика)в (наименование банка)
БИК: (БИК организации Заказчика)	БИК: (БИК организации Проектировщика)
К/с: (К/с организации Заказчика)	К/с: (К/с организации Проектировщика)
Телефон/факс: (телефон/факс Заказчика)	Телефон/факс: (телефон/факс Проектировщика)
Сайт: (Электронный адрес сайта Заказчика)	Сайт: (Электронный адрес сайта Проектировщика)
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика)	Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Проектировщика)
__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика)	________________/(Ф.И.О. представителя Проектировщика)

Приложение №2

к договору подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

№ (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ

Согласно СТО Форма документа «Акт сдачи-приемки выполненных работ».

Заказчик:	Проектировщик:
(наименование организации Заказчика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Заказчика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Заказчика)	(наименование организации Проектировщика)Юридический адрес: (Юридический адрес организации Проектировщика) Фактический адрес/почтовый адрес: (Фактический адрес/почтовый адрес организации Проектировщика)
ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Заказчика)	ИНН/КПП: (ИНН/КПП организации Проектировщика)
ОГРН: (ОГРН организации Заказчика)	ОГРН: (ОГРН организации Проектировщика)
Р/с: (Р/с организации Заказчика)в (наименование банка)	Р/с: (Р/с организации Проектировщика)в (наименование банка)
БИК: (БИК организации Заказчика)	БИК: (БИК организации Проектировщика)
К/с: (К/с организации Заказчика)	К/с: (К/с организации Проектировщика)
Телефон/факс: (телефон/факс Заказчика)	Телефон/факс: (телефон/факс Проектировщика)
Сайт: (Электронный адрес сайта Заказчика)	Сайт: (Электронный адрес сайта Проектировщика)
Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Заказчика)	Адрес электронной почты: (Адрес электронной почты Проектировщика)
__________________/(Ф.И.О. представителя Заказчика)	________________/(Ф.И.О. представителя Проектировщика)

Приложение №3

к договору подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

№ (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(Согласно СТО Форма документа «Задание на разработку»).

Приложение №4

к договору подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

№ (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(Согласно СТО Форма документа «Спецификация «Пакет работ»).

Приложение №5

к договору подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

№ (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(Согласно СТО Форма документа «Порядок осуществления платежей»).

Приложение № 6

к договору подряда на выполнение проектных работ

(с созданием информационной модели)

№ (номер договора) от («(число)» (месяц) 20(год) г. договора)

(Согласно СТО Форма документа «Список представителей Сторон»).