7.1.5.

7.1.6. Подрядчик несет ответственность за организованное прохождение его работниками (либо работниками привлеченного им третьего лица) инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте (согласно пп.3.4 – 3.7. настоящего Договора).

В случае неявки на инструктаж работников Подрядчика (или работников привлеченного им третьего лица), либо при отсутствии у работников, прибывших на инструктаж, необходимых корректно заполненных документов, и, следовательно, при возникновении по вине Подрядчика необходимости проведения для его работников (работников привлеченного им третьего лица) повторного инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте, Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей за каждый факт проведения повторного инструктажа.

7.1.7.Если по результатам проверки Застройщиком фактической трудоемкости Подрядчика по данным отчетов Уполномоченного представителя Застройщика, осуществляющего контроль за пропускным режимом, будет установлено, что фактическая трудоемкость при выполнении работ была ниже, установленной Договором и при этом работы выполнены не полностью, или выполнены с замечаниями по качеству, Застройщик имеет право уменьшить стоимость работ по Договору до суммы, соответствующей фактической трудоемкости.

7.1.8. Подрядчик несет ответственность за предоставление в установленный срок согласно п.2.2.3. настоящего Договора актуализированного Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком (Приложение № 5 к настоящему Договору), в противном случае Застройщик вправе аннулировать одобрение первоначального Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком, аннулировать действие пропусков на объект, выданных работникам третьего лица.

7.1.9.Подрядчик несет ответственность за соблюдением правил использования пропусков своими работниками, либо работниками привлеченных им лиц.

7.1.9.1. За каждый случай выявления факта передачи работником Подрядчика или привлечённого им лица электронного пропуска иному лицу, Застройщик имеет право потребовать с Подрядчика оплату неустойки (штрафа) в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ по Договору.

7.1.9.2. За порчу или утрату пропуска с Подрядчика взымается штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

7.1.10. За каждый случай привлечения Подрядчиком к исполнению своих обязанностей других лиц без предварительного письменного согласия Застройщика, Застройщик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком неустойки (штрафа) в размере 1 000 (одна тысяча) рублей,

7.1.11. Суммы неустоек (пеней, штрафов) и иных платежей, в т.ч. в счет возмещения расходов и убытков, причитающихся Застройщику, могут удерживаться Застройщиком в безакцептном порядке с суммы аванса или суммы платежа Подрядчику по настоящему Договору. Данная сумма прописывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 13). В том случае, если обязанность по оплате работ Застройщиком уже исполнена, Застройщик имеет право требовать оплаты Подрядчиком суммы неустойки (пени, штрафа) ) и иных платежей, в т.ч. в счет возмещения расходов и убытков, причитающихся Застройщику, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Подрядчиком, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу или о недействительности или отсутствии указанного в настоящем Договоре почтового адреса или об отказе от получения или неявке для получения направленного уведомления.

7.2.1. За нарушение Застройщиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты Застройщиком неустойки (пени) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % (процента) от величины просроченной оплаты за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) от просроченной суммы оплаты.

7.3.1. Виновная Сторона обязана возместить по требованию другой Стороны убытки последней, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения виновной Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

7.3.2. В случае нарушения виновной стороной своего обязательства по пункту Договора, кроме случаев, указанных в п.7.1, п.7.2 и п.73.1, виновная Сторона обязана возместить по требованию другой стороны неустойку (штраф) в размере 1 (одной) тысячи рублей за каждый нарушенный пункт Договора и за каждый пункт невыполненного в установленный срок мероприятия.

7.3.3. Сумма убытков оплачивается виновной Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования другой Стороной с приложением копий подтверждающих документов.

7.3.4. Срок выполнения обязательства Стороной, исполнение которого невозможно вследствие просрочки исполнения обязательства другой Стороной, продлевается на срок равный сроку такой просрочки.

7.3.5. Положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с: («(число)» (месяц) 20(год) г.) и действует до (дата или по истечению обязательств сторон).

8.2. Стороны вправе в период действия настоящего Договора вносить изменения в следующие Приложения к настоящему Договору: Спецификация(ии) на работы (Приложение № 1), Техническое задание (Приложение №2), Спецификация(ии) на материалы и оборудование (Приложение № 3), Спецификация(ии) на машины и механизмы (Приложение № 4), График движения рабочей силы (Приложение №7), Список представителей Сторон (Приложение №10), Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение №11), Акт приема-передачи документации (Приложение № 22), путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. Подписание Приложения считается изменением в случае, если подписывается Приложение на те же этапы работ и на тот же Объект Застройщика, на которые имеется подписанное (действующее) Приложение. В случае если подписывается Приложение на этапы работ или Объект, на который отсутствует подписанное (действующее) Приложение, то Приложение вступает в силу без изменения подписанных (действующих) Приложений.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Застройщиком в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в следующих случаях:

• при отсутствии в течение 5 (пяти) рабочих дней на строительном участке Подрядчика количественного состава работников, указанного в Графике движения рабочей силы (Приложение №7);

• при неоднократном (более двух раз) выявлении факта допуска Подрядчиком на объект своих сотрудников, либо сотрудников привлеченных им лиц без «Направлений работника на опасный производственный объект» и не прошедших инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте;

• при выявлении факта привлечения Подрядчиком к исполнению своих обязанностей других лиц без предварительного письменного согласия Застройщика.

При этом стороны подтверждают, что включение в договор условия о возможности одностороннего отказа Застройщика от договора в связи с виновными действиями Подрядчика не исключает возможности Застройщика отказаться от договора в любое время по правилам ст.717 Гражданского кодекса РФ.

8.5. В случаях, предусмотренных п. 8.3, 8.4. настоящего Договора, Застройщик, решая расторгнуть настоящий Договор, направляет Подрядчику Уведомление о расторжении Договора (Приложение № 23) посредством информационной системы (системы электронного документооборота), почтового отправления или по электронной почте по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

В случае направления Уведомления о расторжении договора посредством почтового отправления, договор считается расторгнутым с момента получения Стороной Уведомления о расторжении Договора (Приложение № 23) либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу или о недействительности или отсутствии указанного в настоящем Договоре почтового адреса или об отказе от получения или неявке для получения направленного уведомления.

В случае направления Уведомления о расторжении договора посредством информационной системы (системы электронного документооборота) или по электронной почте, Договор считается расторгнутым со дня отправки такого Уведомления.

8.6. Подрядчик при получении Уведомления о расторжении договора (Приложение № 23) обязан прекратить выполнение работ и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора вывезти с Объекта(ов) Застройщика принадлежащие Подрядчику машины, механизмы, оборудование, инструменты и инвентарь, предварительно уведомив об этом Застройщика.

8.7. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, создается комиссия, состоящая из представителей Застройщика и Подрядчика, которая определяет объем и качество выполненных работ. По решению комиссии определяется результат и стоимость выполненных работ.

8.8. В случае одностороннего отказа (расторжения) Подрядчика от настоящего Договора по основаниям, не предусмотренным императивными нормами действующего законодательства, Подрядчик обязан выплатить Застройщику компенсацию (плату за односторонний отказ от договора в порядке п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса РФ) в размере 10 % от суммы договора, а так же возместить убытки, возникшие в результате одностороннего отказа (расторжения) Подрядчика от настоящего Договора.

9.1. Стороны настоящим заверяют и гарантируют следующее:

9.1.1 Каждая из Сторон располагает достаточными финансовыми средствами, производственными мощностями, оборудованием, персоналом и другими материальными ресурсами, необходимыми знаниями опытом и квалификацией, достаточными для исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.1.2 Все операции Сторон полностью отражены или будут отражены в первичной документации соответствующей Стороны, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

9.1.3 Лица, подписывающие Договор от имени Сторон, на день подписания имеют все необходимые для такого подписания полномочия и занимают должности, указанные в преамбуле Договора.

9.1.4. Подрядчик Гарантирует, что он и привлекаемые им лица обладают специальными знаниями, навыками, квалификацией, лицензиями, специальным оборудованием по видам (содержанию) работ, предусмотренных в настоящем Договоре.

9.1.5. Стороны гарантируют, что предоставят друг другу полностью соответствующие действующему законодательству первичные документы, которыми оформляется исполнение обязательств по Договору;

9.2. Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства, в отношении которых Сторонами даны настоящие заверения, имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения.

9.3. При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Подрядчик обязан возместить Застройщику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.1. Спорные вопросы, возникшие по настоящему договору, разрешаются с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

10.2. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения.

10.3. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области

11.1. Подрядчик не вправе продать или передать проектную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть третьим лицам без письменного согласия Застройщика.

11.2. Одновременно с заключением Договора подписываются следующие Приложения: Спецификация(ии) на работы (Приложение №1), Техническое задание (Приложение №2), Спецификация(ии) на материалы и оборудование (Приложение №3), Спецификация(ии) на машины и механизмы (Приложение №4), График движения рабочей силы (Приложение №7), Перечень документов по Договору, передаваемых Подрядчиком / Застройщиком / Техническим Заказчиком в бумажном виде (Приложение №9), Список представителей Сторон (Приложение №10), Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Приложение №11), Акт приема-передачи документации (Приложение №22). При этом Спецификация на работы (Приложение №1), Спецификация на материалы и оборудование (Приложение №3) и Спецификация на машины и механизмы (Приложение №4) являются основными и действующими (действительными) только при их одновременном подписании на один Объект Застройщика и на одни работы. В случае несоответствия (противоречия) настоящего Договора и какого-либо приложения к нему приоритет имеют положения настоящего Договора. При отсутствии потребности в машинах и механизмах, Спецификация на машины и механизмы (Приложение №4) не подписывается, а машины и механизмы могут предоставляться Застройщика по заявке от Подрядчика.