Утративший силу
5.1.3. Если при проверке контролирующими органами обнаружены нарушения, вызванные некачественным выполнением обязательств Субподрядчика, то Подрядчик имеет право предъявить Субподрядчику убытки, в том числе штрафы и пени, вызванные выявленными нарушениями Субподрядчика, но не более 25% от суммы выполнения работ за весь период действия договора;
5.1.4. В случае невозможности выполнения работ в согласованные сроки, возникшей по вине Субподрядчика, Подрядчик вправе требовать выплаты штрафа за просрочку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 25% от общей суммы договора.
5.2. Субподрядчик не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение принятых обязательств явилось следствием передачи Подрядчиком несвоевременно и (или) неполной и (или) недостоверной информации и (или) документов по запросу Субподрядчика;
5.3. При просрочке Подрядчиком оплаты работ Субподрядчика последний вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. Уплата пени и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
5.5. Споры, возникающие между Подрядчиком и Субподрядчиком, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1. Субподрядчик должен выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, применяя современные методы обеспечения качества работ, как:
6.2. Поддержание в ходе оказания инженерных работ производственной культуры на уровне лучших современных практик.
6.2.2. Обеспечение соблюдения требований применимого законодательства, государственных стандартов Российской Федерации и международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
6.2.3. Обеспечение ясных направлений коммуникации и обмена данными с Подрядчиком, связанных с выполнением работ.
6.2.4. Привлечение Субподрядчиком к выполнению работ высококвалифицированного персонала, имеющего опыт работы по лучшим современным практикам.
7.1. Срок действия договора с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора] по [«(число)» (месяц) 20(год) г. конец действия договора]. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора].
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.3. Подрядчик вправе по своему усмотрению, направив Субподрядчику в любое время предварительное письменное уведомление, потребовать от Субподрядчика завершения работ, относящихся к настоящему договору.
7.4. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в Приложения к настоящему договору путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции.
7.5. Расторжение договора производится по воле Исполнителя при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора.
- просрочка Подрядчиком внесения авансового платежа (если предусмотрен Приложением № 3) и оплаты работ более, чем на 20 (двадцать) банковских дней,
7.7. При расторжении настоящего договора в соответствии с условиями в п. 7.6. Подрядчик обязан выплатить стоимость выполненных Субподрядчиком работ.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении договора, но, в любом случае, не позднее 1 (одного) месяца с момента отправления такого уведомления.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне.
9.1. В части, не урегулированной настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путем изменения положений договора, содержащихся в Приложениях.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие со дня получения Заказчиком результатов выполнения работ.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Субподрядчика.
9.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
9.7. При передаче Подрядчику уведомлений, информаций и иных документов, если иное не предусмотрено настоящим договором, такие уведомления, информация и иные документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; при почтовом отправлении – по истечении 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.1. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Любая из Сторон вправе передать текст настоящего договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.
10.2. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях – является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой Стороной по настоящему договору.
Для юр. лица: [наименование организации Подрядчика ] | Для юр. лица: [наименование организации Субподрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Подрядчика] | Юридический адрес: [Юридический адрес организации Субподрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Подрядчика] | ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Субподрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Подрядчика] | ОГРН: [ОГРН организации Субподрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Подрядчика] | Р/с: [Р/с организации Субподрядчика] |
БИК: [БИК организации Подрядчика]Телефон: [телефон Подрядчика] | БИК: [БИК организации Субподрядчика]Телефон: [телефон Субподрядчика] |
К/с: [К/с организации Подрядчика] | К/с: [К/с организации Субподрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Подрядчика] | Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Субподрядчика] |
_______________/[Ф.И.О. представителя Подрядяика]/-М.П. | ______________/[Ф.И.О. представителя Субподрядчика]М.П. |