(Утративший силу) СТО СТД 004-2013 Контракт на оказание инженерных услуг...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
3.1.3. по окончании оказания услуг, предоставлять Заказчику результат оказанных услуг, согласно требованиям действующих Стандартов организации Инженера.
3.1.4. ежемесячно готовить отчет об оказании инженерных услуг (по форме Приложения №5) и предоставлять Заказчику.
3.2. Инженер имеет право:
3.2.1. требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для оказания услуг.
3.2.2. требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 4 настоящего контракта.
3.2.3. досрочно расторгнуть настоящий контракт в соответствии с главой 7 контракта и действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата услуг Инженера производится в соответствии с Приложением №3 «Цена и порядок расчетов».
4.2. Инженер вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке, не позднее, чем за 10 дней до изменения цен, уведомить об этом Заказчика письменно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Инженер несет ответственность за качественное и своевременное выполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом:
5.1.1. За несвоевременное оказание услуг Заказчик имеет право начислить неустойку в размере 0,05% от стоимости несвоевременно оказанной услуги.
5.1.2. За некачественное оказание услуг Заказчик имеет право начислить неустойку в размере 0,05% от стоимости некачественно оказанной услуги.
5.1.3. Если при проверке контролирующими органами обнаружены нарушения, вызванные некачественным выполнением обязательств Инженером, то Заказчик имеет право предъявить Инженеру убытки, в том числе штрафы и пени, вызванные выявленными нарушениями Инженера, но не более 25% от суммы оказания услуг за весь период действия контракта;
5.1.4. В случае невозможности выполнения услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Инженера, Заказчик вправе требовать выплаты штрафа за просрочку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 25% от общей суммы контракта.
5.2. Инженер не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если ненадлежащее исполнение принятых обязательств явилось следствием передачи Заказчиком несвоевременно и (или) неполной и (или) недостоверной информации и (или) документов по запросу Инженера;
5.3. При просрочке Заказчиком оплаты услуг Инженера последний вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. В случае невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Заказчика, Заказчик выплачивает стоимость услуг в полном объеме.
5.5. Уплата пени и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
5.6. Споры, возникающие между Инженером и Заказчиком, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. КАЧЕСТВО УСЛУГ ИНЖЕНЕРА

Инженер должен оказать Услуги, предусмотренные настоящим договором, применяя современные методы обеспечения качества услуг, как:
6.1. Система управления
6.1.1. Создание организационной структуры управления оказанием Услуг и собственным персоналом в соответствии с целями Заказчика и выбранными методами достижения поставленных целей.
6.1.2. Организация коммуникации и координация действий со всеми контрагентами Заказчика в рамках, необходимых для оказания Услуг.
6.1.3. Организация документооборота между всеми участниками процесса на всех Этапах оказания Услуг и в рамках, необходимых для оказания Услуг.
6.2. Поддержание в ходе строительства и эксплуатации Объекта производственной культуры на уровне лучших современных практик
6.2.1. Применение, где это возможно, наиболее эффективных современных технологий и методов работ.
6.2.2. Обеспечение соблюдения требований применимого законодательства, государственных стандартов Российской Федерации и международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
6.2.3. Обеспечение ясных направлений коммуникации и обмена данными с Заказчиком, связанных с оказанием услуг.
6.2.4. Привлечение Инженером к оказанию Услуг высококвалифицированного персонала, имеющего опыт работы по лучшим современным практикам.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Срок действия контракта с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала контракта]по [«(число)» (месяц) 20(год) г. конец действия договора]. Условия настоящего контракта применяются к отношениям сторон с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала контракта].
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.3. Заказчик вправе по своему усмотрению, направив Инженеру в любое время предварительное письменное уведомление, потребовать от Инженера завершения услуг, относящихся к настоящему контракту.
7.4. Стороны вправе в период действия настоящего контракта вносить изменения в Приложения к настоящему контракту путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции.
7.5. Расторжение контракта производится по воле Инженера при существенном нарушении Заказчиком условий настоящего контракта.
7.6. Существенными нарушениями являются:
просрочка Заказчиком внесения авансового платежа и оплаты услуг более, чем на 10 (десять) банковских дней,
предоставление Заказчиком Инженеру заведомо недостоверной и/или неполной информации,
в случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии с п. 2.1.3. настоящего контракта.
7.7. При расторжении настоящего контракта в соответствии с условиями в п. 7.6 Заказчик обязан выплатить стоимость оказанных Инженером услуг.
7.8. Контракт считается расторгнутым со дня получения Заказчиком уведомления о расторжении контракта, но, в любом случае, не позднее 1 (одного) месяца с момента отправления такого уведомления.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В части, не урегулированной настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.