Утративший силу
2.1.2. При наличие факта гарантийной заявки, подтвержденной документально согласно СТО СМК 66.21.10 Порядок работы с гарантийными заявками, вести работу по исполнению гарантийных обязательств с Подрядчиками проектных и/или строительно-монтажных работ, допустившими снижение качества выполненных работ (далее – недобросовестный Подрядчик).
2.1.3. От своего имени и по поручению Принципала осуществлять поиск иных Поставщиков и Подрядчиков, заключать договоры с третьими лицами на оказание услуг, выполнение работ и поставку материалов Принципалу по согласованным с ним формам с целью устранения неисправностей по гарантийным заявкам, допущенным недобросовестным Подрядчиком.
2.1.4. От своего имени и по поручению Принципала проводить переговоры с Поставщиками, Подрядчиками в целях заключения с ними договоров на условиях, наиболее выгодных для Принципала, осуществлять переписку, принимать меры досудебного (претензионного) урегулирования возникающих споров и разногласий.
2.1.5. Контролировать соблюдение Поставщиками/Подрядчиками обязанностей по заключенным во исполнение настоящего Договора договорам.
2.1.6. Незамедлительно сообщать Принципалу о нарушениях Поставщиками/Подрядчиками своих обязательств по заключенным договорам, об иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению Агентом обязанностей по настоящему Договору и по заключенным во исполнение настоящего Договора договорам.
2.1.8. Совершать другие юридически значимые и иные действия, не предусмотренные п. 2.1., направленные на надлежащее исполнение поручений Принципала по настоящему Договору.
2.1.9. Уведомить Принципала о расторжении договора не позднее 30 календарных дней до планируемой даты расторжения договора.
2.3.1. Предоставлять достоверную информацию и исходные материалы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3.3. Уплатить Агенту причитающееся ему вознаграждение в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.4. Рассмотреть Отчет об исполнении Агентского поручения в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.5. Возместить возможные потери и убытки, связанные с недостоверной информацией, предоставленной в соответствии с п. 2.3.1.
2.3.6. Уведомить Агента о расторжении договора не позднее 30 календарных дней до планируемой даты расторжения договора.
3.1. Вознаграждение Агента составляет 1% от стоимости выполненных работ/поставленных материалов в рамках договоров с Подрядчиками/Поставщиками, заключенных во исполнение обязательств по настоящему договору, и отраженных в Отчете об исполнении Агентского поручения (Приложение №2 к настоящему договору). Вознаграждение Агента отражено в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
Наименование вариативного поля: «Работа с НДС» | ||
Вариант | Наименование варианта | Формулировка текста |
Вариант 1. | Исполнитель работает с НДС | 3.2. Агент не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Принципалу Акт сдачи-приемки услуг (работ) (Приложение №3 к настоящему Договору), Отчет об исполнении Агентского поручения (Приложение №2 к настоящему Договору), счет-фактуру. |
Вариант 2. | Исполнитель работает без НДС | 3.2. Агент не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Принципалу Акт сдачи-приемки услуг (работ) (Приложение №3 к настоящему Договору), Отчет об исполнении Агентского поручения (Приложение №2 к настоящему Договору). |
3.3. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения рассматривает Акт сдачи-приемки услуг (работ) (Приложение №3 к настоящему Договору), Отчет об исполнении Агентского поручения (Приложение №2 к настоящему Договору), представленные Агентом, при отсутствии замечаний подписывает их, либо направляет Агенту мотивированный отказ. В случае уклонения Принципала от подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) и/или Отчета об исполнении агентского поручения в установленный срок без направления мотивированного отказа, Акт и/или Отчет считается подписанным, а Услуги оказанными.
3.4. Оплата стоимости выполненных работ/поставленных материалов в рамках договоров с Подрядчиками/Поставщиками, заключенных Агентом во исполнение обязательств по настоящему договору,, а также оплата агентского вознаграждения производится Принципалом ежеквартально на основании Отчета об исполнении Агентского поручения Агента с приложением документов, подтверждающих произведенные Агентом расходы, а также Акта сдачи-приемки услуг (работ) путем перечисления средств на расчетный счет Агента до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения согласованного срока исполнения поручения Принципала Агент уплачивает Принципалу неустойку путем уменьшения вознаграждения в размере 0,05% от стоимости услуги, за каждый день просрочки.
4.3. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм с учетом вознаграждения или с учетом возмещения необходимых расходов Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,05 % от суммы причитающихся Агенту денежных средств за каждый день просрочки.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 3 рабочих дней с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.
5.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа - Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.
6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
6.3. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях – является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой Стороной по настоящему договору.
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства. Срок для рассмотрения претензий – 10 рабочих дней с момента получения.
7.2. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до [«(число)» (месяц) 20(год) г. окончания действия договора].
8.2. Договор считается продленным на тех же условиях еще на один год, если за 30 календарных дней до окончания срока ни одна из Сторон не заявит о прекращении договора или его изменении.
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по письменному соглашению Сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут по истечении 30 календарных дней с момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. При одностороннем отказе от исполнения договора Сторона, заявившая об отказе и не известившая другую Сторону в надлежащий срок согласно п.п. 2.1.9, 2.3.6, возмещает другой Стороне убытки, вызванные расторжением договора.
9.5. Окончание действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Принципала от исполнения обязательств оплаты за оказанные услуги (работы), начисленные за время действия настоящего договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за нарушение настоящего договора, если таковые имели место в период действия настоящего договора.
9.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.