Утративший силу
27.1. Суммы, причитающиеся Инженеру, выплачиваются в течение тридцати (30) дней после получения Заказчиком надлежащим образом оформленного счета.
27.2. Заказчик вправе из сумм, причитавшихся или причитающихся к выплате Инженеру, производить любые вычеты для покрытия возмещений или выплат Заказчику от Инженера в связи с Контрактом.
Если какая-либо сумма или часть суммы в счете, представленном Инженером, будет оспорена Заказчиком, Заказчик должен направить срочное уведомление Инженеру с указанием причин приостановки оплаты этой суммы или части, не задерживая при этом оплату остальной части счета.
30.1. Инженер должен вести учетные документы, в которых он четко указывает соответствующие сроки и отражает понесенные им расходы.
30.2. Не позднее чем через двенадцать (12) месяцев после завершения или прекращения Услуг, Заказчик посредством уведомления, направленного не менее чем за семь (7) дней, может потребовать, чтобы какая-либо названная им, имеющая хорошую репутацию фирма-эксперт по финансовому аудиту провела ревизию любой суммы, затребованной Инженером по Контракту, посетив в обычные рабочие часы офис Инженера, где хранятся учетные документы.
30.3. Инженер должен хранить у себя и поддерживать в аккуратном состоянии полный комплект документов, технической информации, инженерных расчетов и чертежей, подготовленных им или предоставленных Заказчиком в течение пяти (5) лет после завершения или прекращения Услуг.
32.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту без письменного согласия другой стороны, и в случае такого согласия не должно быть отказа без особых оснований или задержки, при условии, что Заказчик всегда будет иметь право передать любое из своих прав или обязанностей по настоящему Контракту любой из своих аффилированных организаций.
32.2. Инженер не должен без письменного согласия Заказчика передавать на субподряд или другим способом делегировать все свои обязательства по настоящему Контракту или их часть. Никакое письменное согласие Заказчика не снимет с Инженера ответственности по настоящему Контракту, и Инженер будет нести ответственность за действия, упущения или нарушения любого субподрядчика, их агентов, представителей и работников в той же степени, как если бы эти действия, упущения или нарушения совершал сам Инженер, его представители, работники или агенты.
33.1. Все документы, программное обеспечение, спецификации, чертежи и т.д., подготовленные Инженером или для него в ходе оказания Услуг, принадлежат Заказчику; все относящиеся к ним Права интеллектуальной собственности и все другие материалы, предоставленные Инженеру Заказчиком или его представителями, будут оставаться в собственности Заказчика. Никакие материалы такого рода не могут быть использованы, рассекречены, раскрыты или сообщены какому-либо лицу, фирме или корпорации без предварительного письменного согласия Заказчика.
33.2. По настоящему Контракту Заказчик предоставляет Инженеру неисключительную безвозмездную лицензию (включающую право сублицензии, но только для субподрядчиков Инженера, привлекаемых для оказания Услуг) на копирование, воспроизведение, внесение изменений, перевод и использование документов и материалов, названных в п.33.1, но только для целей оказания Услуг.
33.3. Инженер будет приобретать у третьих сторон права на любые соответствующие Права интеллектуальной собственности, созданные этими третьими сторонами, содействующие ему в оказании Услуг.
34.1. Инженер обязан считать конфиденциальными и без письменного согласия Заказчика не передавать какой бы то ни было третьей стороне любые документы или другую информацию, относящуюся к Проекту, независимо от того, была ли такая информация получена до, во время действия или после прекращения действия Контракта.
34.2. Несмотря на положения п. 34.1, Инженер вправе передать своему (своим) субподрядчику (субподрядчикам) конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика или Проектировщиков, в тех объемах, которые требуются субподрядчику (субподрядчикам) для выполнения их работ по Контракту; в этом случае Инженер должен потребовать от субподрядчика принятия обязательства конфиденциальности, аналогичного тому, которое накладывается на Инженера настоящим п. 34, а также отдельного обязательства в отношении Заказчика на условиях, обоснованно предложенных Заказчиком.
34.3. Инженер не будет использовать никакую полученную от Заказчика конфиденциальную информацию для целей, не связанных с выполнением Контракта.
34.4. Однако, обязательства Инженера по настоящему п. 34 не применимы к такой конфиденциальной информации, которая:
(b) находилась у Инженера в момент ее рассекречивания (при наличии доказательств), и не была ранее, прямым или косвенным способом, получена от Заказчика;
(c) иным законным способом поступила к Инженеру от какой-либо третьей стороны без обязательства конфиденциальности; или
(d) должна быть опубликована Инженером или раскрыта другим способом по закону или по запросу соответствующего компетентного правомочного органа, но лишь в пределах необходимости ее публикации или разглашения.
34.5. Положения настоящего п. 34 остаются в силе после расторжения или окончания действия Контракта, и ни по какой причине и не будут иметь ограничения во времени.
35.1. Если иное не будет оговорено Заказчиком в письменной форме, Инженер, его персонал и субподрядчики не должны иметь заинтересованности или получать вознаграждение в связи с Объектом, кроме вознаграждения, предусмотренного настоящим Контрактом.
35.2. Инженер, его персонал и субподрядчики не вправе участвовать ни в какой деятельности, которая может вступить в конфликт с интересами Заказчика в рамках настоящего Контракта.
36.1. Уведомление или другое извещение в рамках настоящего Контракта или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и направлено стороне, которая должна получить это уведомление или извещение, лично или посредством ИС на адрес, указанный этой стороной в Информации о Проекте или по другому адресу, указанному этой стороной в письменном уведомлении для другой стороны.
36.2. При отсутствии подтверждения о получении ранее сделанного отправления, уведомление или извещение будет считаться направленным:
Все без исключения споры или разногласия, возникшие вследствие или в связи с настоящим Контрактом, которые не могут быть разрешены путем консультаций или посредничества, будут передаваться, урегулироваться и, в конечном счете, разрешаться посредством арбитражного разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области.
Неосуществление или отсрочка в осуществлении какого-либо права или способа защиты права по настоящему Контракту не будет рассматриваться как отказ от права или способа защиты права или отказ от любых других прав или способов защиты прав, а единичное или частичное осуществление права или способа защиты права по настоящему Контракту не будет мешать осуществлению в дальнейшем права или способа защиты права или осуществления любого другого права или способа защиты права.
Обязательства конфиденциальности, гарантии и возмещения убытков, изложенные в Контракте, будут оставаться в силе и после прекращения, отмены или истечения срока действия Контракта.