СТД СМК 031-2013 Договор субподряда на выполнение изыскательных работ
РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «06» сентября 2013 г.
С изменением №1 от 02 ноября 2013г. |
ДОГОВОР № [номер договора]
Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
Между: [наименование организации Подрядчика в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании]
(в дальнейшем именуемым "Подрядчик"), с одной стороны,
и [наименование организации Субподрядчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании],
(в дальнейшем именуемым "Субподрядчик"), с другой стороны, на выполнение инженерных работ в период [наименование периода выполнения работ ].
Поскольку Подрядчик поручает, чтобы Субподрядчик выполнил определенные работы далее конкретизированные в Приложении № 2 «Спецификация» на основании договора [номер, дата, наименование договора - основания], заключенного между Заказчиком [наименование организации Заказчика в лице наименование должность и ФИО в родительском падеже представителя фирмы, действующего на основании] и Инженером [наименование организации Инженера в лице наименование должность и ФИО в родительском падеже представителя фирмы, действующего на основании].
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ, а Подрядчик обязуется оплатить выполненные работы, перечень и стоимость которых определена в Спецификации (Приложение №2) к настоящему договору.
1.2. Работы выполняются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, регулирующими гражданско-правовые отношения.
1.3. Субподрядчик, согласно условиям настоящего договора, обязуется качественно и в установленный срок выполнить инженерные изыскания, определенные сторонами в Спецификации (Приложение № 2), на Объекте Заказчика:
[наименование Объекта]
(в дальнейшем именуемом "Объект"), расположенном по адресу: [Адрес объекта: г.(наименование города), (район города), микрорайон №], а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
Инженерные работы выполняются в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами РФ.
1.4. Срок начала выполнения работ – [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора], срок окончания – [«(число)» (месяц) 20(год) г. конец действия договора].
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. оплатить Субподрядчику договорную цену, указанную в Приложении № 2 «Спецификация», согласно Приложению № 3 «Цена и порядок расчетов», и производить выплату Субподрядчику за выполняемые им изыскания тех сумм, которые могут подлежать уплате в соответствии с положениями настоящего Договора, в те сроки и в таком порядке, которые предусмотрены Договором.
2.1.2. предоставить Субподрядчику все необходимые документы и материалы на бумажном или электронном носителях в форматах: doc, xls, pdf, dxf, dwg, revit. и т.п. Указанные расчеты и материалы должны представляться Подрядчиком Субподрядчику в пятидневный срок после получения соответствующего запроса на бумажном и электронном носителе.
2.1.3. предоставлять Субподрядчику дополнительные документы и материалы, необходимые для выполнения им изысканий, предусмотренных настоящим договором.
2.1.4. принять выполненные Субподрядчиком работы в течение 5 (пяти) дней и подписать Акт сдачи-приемки услуг (работ) (по форме Приложения № 4).
2.1.5. нести всю ответственность за полноту и достоверность представленной Субподрядчику информации на бумажном носителе и в электронном виде, в ходе исполнения настоящего договора
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. бесплатно получать информацию о порядке выполнения работ.
2.2.2. в случае утраты результатов выполнения работ бесплатно получить их дубликат.
2.2.3. досрочно расторгнуть настоящий договор (отказаться от работ) при условии оплаты Субподрядчику фактически выполненных им работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
3.1. Субподрядчик обязан:
3.1.1. выполнить инженерные изыскания в соответствии с положениями Договора и в указанные сроки, в указанном в договоре порядке.
3.1.2. предоставить Подрядчику заверенные копии документов, подтверждающих право выполнять работы, согласно Технического задания (Приложение №5) (свидетельство СРО, лицензии и т.д.).
3.1.3. обеспечить сохранность предоставленных Подрядчиком документов и сведений, составляющих охраняемую законом тайну.
3.1.4. выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в сроки, установленные настоящим договором в соответствии с действующим законодательством.
3.1.5. по окончании выполнения работ, предоставлять Подрядчику результат выполнения работ, согласно требованиям действующих Стандартов организации Подрядчика, оформленный и содержащий все сведения согласно нормативным документам (ГОСТ, СНиП, СП) по инженерным изысканиям.
3.1.6. по итогам работы подготовить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по инженерным изысканиям и предоставить Подрядчику Технический отчет о выполнении инженерных изысканий.
3.2. Субподрядчик имеет право:
3.2.1. требовать от Подрядчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для выполнения работ.
3.2.2. требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с главой 4 настоящего договора.
3.2.3. досрочно расторгнуть настоящий договор в соответствии с главой 7 договора и действующим законодательством.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата работ Субподрядчика производится в соответствии с Приложением №3 «Цена и порядок расчетов».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Субподрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором:
5.1.1. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик имеет право начислить неустойку в размере 0,05% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.1.2. За некачественное выполнение работ Подрядчик имеет право начислить неустойку в размере 0,05% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день прострочки.
5.1.3. Если при проверке контролирующими органами обнаружены нарушения, вызванные некачественным выполнением обязательств Субподрядчика, то Подрядчик имеет право предъявить Субподрядчику убытки, в том числе штрафы и пени, вызванные выявленными нарушениями Субподрядчика, но не более 25% от суммы выполнения работ за весь период действия договора;
5.1.4. В случае невозможности выполнения работ в согласованные сроки, возникшей по вине Субподрядчика, Подрядчик вправе требовать выплаты штрафа за просрочку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 25% от общей суммы договора.
5.2. Субподрядчик не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение принятых обязательств явилось следствием передачи Подрядчиком несвоевременно и (или) неполной и (или) недостоверной информации и (или) документов по запросу Субподрядчика;
5.3. При просрочке Подрядчиком оплаты работ Субподрядчика последний вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. Уплата пени и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
5.5. Споры, возникающие между Подрядчиком и Субподрядчиком, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. КАЧЕСТВО РАБОТ СУБПОДРЯДЧИКА
6.1. Субподрядчик должен выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, применяя современные методы обеспечения качества работ, как:
6.2. Поддержание в ходе оказания инженерных работ производственной культуры на уровне лучших современных практик.
6.2.1. Применение, где это возможно, наиболее эффективных современных технологий и методов работ.
6.2.2. Обеспечение соблюдения требований применимого законодательства, государственных стандартов Российской Федерации и международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
6.2.3. Обеспечение ясных направлений коммуникации и обмена данными с Подрядчиком, связанных с выполнением работ.
6.2.4. Привлечение Субподрядчиком к выполнению работ высококвалифицированного персонала, имеющего опыт работы по лучшим современным практикам.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия договора с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора] по [«(число)» (месяц) 20(год) г. конец действия договора]. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон с [«(число)» (месяц) 20(год) г. начала договора].
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.3. Подрядчик вправе по своему усмотрению, направив Субподрядчику в любое время предварительное письменное уведомление, потребовать от Субподрядчика завершения работ, относящихся к настоящему договору.
7.4. Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в Приложения к настоящему договору путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции.
7.5. Расторжение договора производится по воле Исполнителя при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего договора.
7.6. Существенными нарушениями являются:
- просрочка Подрядчиком внесения авансового платежа (если предусмотрен Приложением № 3) и оплаты работ более, чем на 20 (двадцать) банковских дней,
- предоставление Подрядчиком Субподрядчику заведомо недостоверной и/или неполной информации,
- просрочка предоставления Подрядчиком документов в соответствии с п. 2.1.3. настоящего договора.
7.7. При расторжении настоящего договора в соответствии с условиями в п. 7.6. Подрядчик обязан выплатить стоимость выполненных Субподрядчиком работ.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком уведомления о расторжении договора, но, в любом случае, не позднее 1 (одного) месяца с момента отправления такого уведомления.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В части, не урегулированной настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путем изменения положений договора, содержащихся в Приложениях.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие со дня получения Заказчиком результатов выполнения работ.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Субподрядчика.
9.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
9.7. При передаче Подрядчику уведомлений, информаций и иных документов, если иное не предусмотрено настоящим договором, такие уведомления, информация и иные документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; при почтовом отправлении – по истечении 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления.
9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего договора с указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Любая из Сторон вправе передать текст настоящего договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта.
10.2. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях – является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласования другой Стороной по настоящему договору.
10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения договора:
Приложение № 1 – «Коммерческое предложение»;
Приложение № 2 – «Спецификация»;
Приложение № 3 – «Цена и порядок расчетов»;
Приложение № 4 – «Форма Акта сдачи-приемки услуг (работ)»;
Приложение № 5 – «Техническое задание».
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Для юр. лица: [наименование организации Подрядчика ] |
Для юр. лица: [наименование организации Субподрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Подрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Субподрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Подрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Субподрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Подрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Субподрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Подрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Субподрядчика] |
БИК: [БИК организации Подрядчика]Телефон: [телефон Подрядчика] |
БИК: [БИК организации Субподрядчика]Телефон: [телефон Субподрядчика] |
К/с: [К/с организации Подрядчика]
|
К/с: [К/с организации Субподрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Подрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Субподрядчика] |
_______________/[Ф.И.О. представителя Подрядяика]/-М.П.
|
______________/[Ф.И.О. представителя Субподрядчика]М.П.
|
Приложение №1
Договора субподряда на выполнение изыскательских работ
от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
Коммерческое предложение
[коммерческое предложение в виде вложенного файла pdf]
Субподрядчик |
Подрядчик |
______________ Подпись____________________ расшифровка подписиМ.П. |
______________ Подпись____________________ расшифровка подписиМ.П. |
Приложение №2
Договора субподряда на выполнение изыскательских работ
от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
Спецификация № [номер спецификации]от [«(число)» (месяц) 20(год) г. спецификации]г.
Код товара/ работы/ услуги |
Наименование товара/работы/услуги по договору |
Ед. изм. |
Цена товара/ работы/ услуги по договору за ед. |
Количество единиц |
Сумма по договору |
НДС |
Всего сумма по договору |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН
Для юр. лица: [наименование организации Подрядчика ] |
Для юр. лица: [наименование организации Субподрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Подрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Субподрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Подрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Субподрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Подрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Субподрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Подрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Субподрядчика] |
БИК: [БИК организации Подрядчика]Телефон: [телефон Подрядчика] |
БИК: [БИК организации Субподрядчика]Телефон: [телефон Субподрядчика] |
К/с: [К/с организации Подрядчика]
|
К/с: [К/с организации Субподрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Подрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Субподрядчика] |
_______________/[Ф.И.О. представителя Подрядяика]/-М.П.
|
______________/[Ф.И.О. представителя Субподрядчика]М.П.
|
Приложение №3
Договора субподряда на выполнение и
зыскательских работ
от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Оплата работ производится в два этапа:
1.1. авансовый платеж в размере размер авансового платежа в процентах ________от суммы договора, что составляет ____ руб. ____ коп. производится не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
1.2. окончательный платеж в размере размер окончательного платежа в процентах, сумма окончательного платежа от суммы договора, что составляет ____ руб. ___ коп., производится не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) по форме Приложения №4.
2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика
Наименование вариативного поля: «Работа с НДС» |
Вариант |
Наименование варианта |
Формулировка текста |
Вариант 1. |
Субподрядчик работает с НДС |
3. Ежемесячно, до 28 числа отчетного месяца, Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки услуг (работ) по форме Приложения № 4, счет-фактуру. В случае, если, Подрядчик не предоставит Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки услуг (работ), либо мотивированный отказ от подписания в течение пяти рабочих дней со дня его получения, работы считаются выполненными и принятыми Подрядчиком. |
Вариант 2. |
Субподрядчик работает без НДС |
3. Ежемесячно, до 28 числа отчетного месяца, Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки услуг (работ) по форме Приложения № 4. В случае, если Подрядчик не предоставит Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки услуг (работ), либо мотивированный отказ от подписания в течение пяти рабочих дней со дня его получения, работы считаются выполненными и принятыми Подрядчиком. |
4. Плата за работы не учитывает дополнительных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением его обязательств. Субподрядчику не причитаются никакие дополнительные выплаты, возмещения, покрытия затрат, компенсации или иные платежи любого рода, вызванные изменениями в налогообложении, инфляцией или подобными причинами.
5. Все суммы выплачиваются в российских рублях.
6. Если по требованию Подрядчика или при продлении сроков выполнения работ возникнет необходимость в дополнительных трудозатратах Субподрядчика (далее ресурсах), Подрядчик и исполнитель обязаны согласовать между собой количество, цену и другие условия предоставления этих ресурсов. Такие ресурсы предоставляются по расценкам, согласованным между Подрядчиком и Субподрядчиком, на основе Спецификации (Приложение №2).
Для юр. лица: [наименование организации Подрядчика ] |
Для юр. лица: [наименование организации Субподрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Подрядчика] |
Юридический адрес: [Юридический адрес организации Субподрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Подрядчика] |
ИНН/КПП: [ИНН/КПП организации Субподрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Подрядчика] |
ОГРН: [ОГРН организации Субподрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Подрядчика] |
Р/с: [Р/с организации Субподрядчика] |
БИК: [БИК организации Подрядчика]Телефон: [телефон Подрядчика] |
БИК: [БИК организации Субподрядчика]Телефон: [телефон Субподрядчика] |
К/с: [К/с организации Подрядчика]
|
К/с: [К/с организации Субподрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Подрядчика] |
Адрес электронной почты: [Адрес электронной почты Субподрядчика] |
_______________/[Ф.И.О. представителя Подрядяика]/-М.П.
|
______________/[Ф.И.О. представителя Субподрядчика]М.П.
|
Приложение №4
Договора субподряда на выполнение изыскательских работ
от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
Форма акта сдачи-приемки услуг (работ)
АКТ №
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ (РАБОТ)
К ДОГОВОРУ №___ ОТ «__» _____ 20_ Г.
Субподрядчик: _______________________________________________________________________________
Наименование организации, в лице, наименование должности, ФИО в родительном падеже представителя организации, действующего на основании, наименование документа
Подрядчик: __________________________________________________________________________________
Наименование организации, в лице, наименование должности, ФИО в родительном падеже представителя организации, действующего на основании, наименование документа
Основание: договор № _________ от __________________
Наименование товара/работы/услуги по договору |
Ед. изм. |
Количество единиц |
Цена товара/работы/услуги по договору за единицу |
Сумма по договору |
НДС |
Итого сумма по договору |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью: _____________________________________________________________________________
Вышеперечисленные услуги (работы) выполнены полностью и удовлетворяют условиям договора № _______ от __________________. Подрядчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет
Субподрядчик |
Подрядчик |
______________ Подпись____________________ расшифровка подписиМ.П. |
______________ Подпись____________________ расшифровка подписиМ.П. |
Приложение №5
Договора субподряда на выполнение изыскательских работ
от [«(число)» (месяц) 20(год) г. договора]
Технического задания на инженерные работы
Техническое задание на инженерные изыскания согласно
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства
Заказчик [наименование Заказчика]
Объект: [наименование объекта строительства]
Вид объекта: [новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация]
Местоположение объекта: [адрес объекта, географические характеристики местоположения объекта строительства]
Сведения о стадийности [этап работ, сроки строительства, проектирования]
Характеристика проектируемых и реконструируемых предприятий [геотехнические категории объектов], уровни ответственности зданий и сооружений (по ГОСТ 27751-88)
Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду [пределы этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95]
Необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения [Необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения
Сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений [Сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, о необходимости санации территории ]
Вид и цель изысканий [Вид и цель изысканий]
Вид работ |
Требования к выполнению |
Вид работ |
Требования к выполнению |
|
|
[топографическая съемка, разбивочные работы, исполнительная съемка, обмерные работы, геодезический контроль и пр.]
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные строительные нормы субъектов Российской Федерации [Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные строительные нормы субъектов Российской Федерации]
Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства [Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства ]
Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений [деформациях и аварийных ситуациях] [Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений [деформациях и аварийных ситуациях]
Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения [Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения]
Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства [Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства]
Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий [Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий]
Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий [Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий]
Требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов [Требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов]
Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции [Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции]
Требование о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на согласование [Требование о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) документации программы инженерных изысканий на согласование]
Система координат и высот: [система координат и высот]
Основные геометрические параметры объекта [границы и площадь съемки, габаритные размеры, протяженность и ширина трассы и т.п.]
Дополнительные сведения по объекту: [наличие наземных и подземных сооружений на территории съемки, зарослей деревьев, коммуникаций и т.п.]
Требования к выполнению работ: [масштаб, резолюция (густота точек на 1кв.см), квалитет (количество «шумов»), необходимость съемки наземных сооружений, требования к геодезическим наблюдениям и т.п.]
Состав, форма и сроки предоставления отчетной документации
Наименование отчетного документа |
Дополнительные условия (приложением к техническому отчету должны являться:) |
Наименование отчетного документа |
Дополнительные условия [приложением к техническому отчету должны являться:] |
|
|
|
|
[требования к оформлению, составлению и предоставлению технического отчета или исполнительной документации, предоставление черно-белых панорамных изображений, получаемых путем сканирования/цветных панорамных снимков с внешней цифровой фотокамеры с целью наложения текстуры на данные сканирования, особые условия]
Сведения о предоставляемых материалах Заявителя [копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений]
Предоставление результатов инженерных изысканий на государственную/негосударственную экспертизу: [результаты инженерных изысканий на экспертизу предоставляет Заказчику/Исполнитель СМР/Проектная организация]
Предоставление программы работ: [требуется/не требуется]
Заказчик ___________________________________________________________________ Подпись
М.П.
Исполнитель________________________________________________________________ Подпись
М.П.
Приложения (графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования): копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы, копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства, копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований, копии договоров с собственниками земли (землепользователями) и другие необходимые материалы.