Действующий
5.2. В случае обнаружения дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока, в выполненных работах Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами. При не устранении дефектов в установленные сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства.
5.4. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.
5.5. Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.
6.1. Подрядчик гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования, соответствующее ГОСТам и СНиПам.
6.2. Гарантийный срок на результат работ, предусмотренный настоящим договором, устанавливается 5 (Пять) лет и начинается с момента подписания акта приема-передачи.
6.3. По окончании работ Подрядчик обязуется одновременно с актом сдачи-приемки результата работ (формы КС-2, КС-3) передать заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.
7.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно - Заказчиком.
7.2. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам, возлагаются на стороны в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации меры по минимизации нанесенного ущерба.
7.3. На момент заключения договора вся проектная документация, необходимая для выполнения работ, передана Заказчиком Подрядчику в полном объеме.
7.4. При срыве Заказчиком сроков поставки материалов, доставки оборудования, механизмов, комплектующих их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ, указанных п.1,1 настоящего договора, срок выполнения работ (п.1.3) должен быть увеличен на соответствующее количество календарных дней.
7.5. Стороны договорились о ведении переписки и об обмене документами в рамках настоящего договора посредством системы электронного документооборота. Любые документы, составленные Подрядчиком или Заказчиком должны быть подписаны представителями Подрядчика и Заказчика. Все документы, созданные и зарегистрированные от имени представителя Подрядчика или Заказчика в электронном виде в системе электронного документооборота, считаются созданными ими; электронная учетная запись, созданная от имени указанных лиц с их рабочих мест, является аналогом собственноручной подписи
7.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
7.7. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором
- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы станет очевидным, что Подрядчиком нарушаются условия договора, что ведет к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией;
- аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.
- при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающий 20 дней;
10.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней до расторжения договора.
10.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.
10.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.